- 目录
第1篇 铝合金门窗安装单位安全协议
为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实《安全生产法》，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障施工生产的顺利进行，必须认真执行以下要求：
一、 贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定;遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。
二、 综合承包组要服从总包的安全生产管理。综合承包组的负责人必须对本班组职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。进入施工现场的职工，综合承包组进行安全教育才能上岗。
三、 综合承包组应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。综合承包组的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。
四、 综合承包组负责人离开现场，应指定专人负责，办理委托管理手续。综合承包组负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。
五、 综合承包组应按规定，认真开展班组安全活动。综合承包组负责人应定期进行安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有关记录。
六、 综合承包组在施工期间必须接受总包的检查、督促和指导。同时总包应督促综合承包组搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患必须限期整改，不及时整改按总包项目部规章制度罚款。
七、 综合承包组每天对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。
八、 综合承包组与项目部如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，接入单位必须进行检查，并做好书面交接记录。
九、 综合承包组对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动。如需拆除变动的，必须经总包项目部负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
十、 特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。
十一、 综合承包组必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得总包项目部防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。
十二、 综合承包组需用总项目部提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向总包项目部提出，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。
十三、 在施工过程，综合承包组应注意地下及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。项目部应将地下管线及障碍物情况向综合承包组详细交底，综合承包组应贯彻较低要求，如遇有问题或情况不明时要采取保护措施，停止施工，并及时向项目部汇报。
十四、 贯彻“谁施工谁负责”的原则。各综合承包组在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向上级单位和有关部门报告。
交底方：
单位名称：
交底人： 职务：
安全员：
接受交底方：
综合承包组名称：
被交底人： 职务：
其他人员：
年 月 日
第2篇 门窗安装协议
甲方：_______________
身份证号：__________
住址：_______________
乙方：_______________
身份证号：__________
住址：_______________
甲乙双方就 安装工程达成如下协议：
一、门窗安装单价：
铝合金门窗安装每平米____________元;
二、承诺范围：
甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼，分别为 ，共计为___________平方米。最终按实际发生面积结算。
三、安装质量标准：乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等，把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。
四、安全施工：严格执行安全管理条例，做好工人进场三级教育及技术安全交底，认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护，安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具;乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。
五、乙方安装包括：现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装(钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等)、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。
六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失，玻璃合理损耗率为__%。
七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工，每延迟一天扣除承包费的__‰。
八、甲方负责把货物运到安装现场后，乙方进行验收并办理接收手续。
九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系，如发生打架及纠纷由乙方负责。
十、付款方式及期限：根据甲方资金，适时拨付。
十一、本协议一式____份，甲乙双方各执____份。本协议自签字之日起生效。
此协议未尽事宜，由双方协商解除。
甲方代表_______________
______年 ______月______日
乙方代表______________
______年 ______月______日
第3篇 塑钢窗安装协议
委托方（甲方）：___________________
承包方（乙方）：___________________
为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
一、工程概况
1．名称：安装塑钢窗。
2．地点：_____________________
3．承包方式：采取大包干的形式。
二、结算方式
按投标的中标价格_______元／m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
三、甲方责任
1．提供现有的水、电、路及其场地。
2．及时提供施工方案。
3．负责乙方施工时的水、电费。
四、乙方责任
1．严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2．每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3．施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
五、工程质量
1．乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2．服从甲方和见证方的施工方案。
3．凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
六、付款方式
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
八、其他
1．本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2．本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________盖章
乙方：_____________________盖章
___________年_______月_______日
第4篇 铝合金门窗安装安全协议
甲方：
乙方：
由甲方承建的-----------，现将门窗工程直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：
1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意且要服从甲方管理人员的管理，否则甲方有权制止乙方施工。
2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。
3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。
4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。
5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，系挂安全带;施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。
6、使用手持电动工具，电源线必须完好，配备漏电保护器，一机一闸，严禁电源线临时搭挂在照明或其它线路上。施工班组长每天必须对所用的操作工具进行检查，发现隐患需及时处理。
7、乙方施工班组长对其所有成员的安全负全部责任。
8、乙方必须认真对本单位安装人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。
9、乙方应落实安全技术操作规程、规范，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
10、乙方用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。签字之日生效。
甲方(签章) 乙方(签章)
甲方代表(签字)：： 乙方代表(签字)：
日期： 年 月 日
