- 目录
-
第1篇房屋装修纠纷起诉状通用范本 第2篇房屋装修合同起诉书 第3篇装修合同违约起诉状 第4篇房屋装修纠纷起诉状通用版 第5篇装修纠纷起诉合同 第6篇装修合同纠纷起诉状 第7篇装修欠款起诉书 第8篇装修合同纠纷起诉状通用版 第9篇房屋装修起诉合同 第10篇起诉状装修合同 第11篇房屋装修纠纷起诉状 第12篇装修工程承包合同起诉状 第13篇民事起诉状(装修合同纠纷) 第14篇房屋装修纠纷起诉书 第15篇装修合同纠纷起诉状范本 第16篇装饰装修合同纠纷起诉状
第1篇 房屋装修纠纷起诉状通用范本
原告:__________________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
被告:____________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、 本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满______年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
___年___月___日
第2篇 房屋装修合同起诉书
原告:_________________
法定代表人:_________________
被告:_________________
法定代表人:________________
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币206409元,并支付原告上述款项自2013年2月22日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
2011年12月8日,被告将瓯海*厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《*厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为1350m2,总工程价约为100000元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了*厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款30%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款65%,余下5%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为壹年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了5万元的定金。2012年2月21日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为3237.7m2,工程总价款为256409元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
_________________ 区人民法院
具状人:_________________
_________________ 年_________________月_________________日
第3篇 装修合同违约起诉状
原告:_________________,性别:_________________,年龄:_________________,住址:_________________,联系电话:_________________。
被告:_________________公司,住所地:_________________联系电话:_________________法定代表人:_________________(即某老板),职务:_________________,
诉讼请求:
1、判令被告支付余款_______元;
2、判令被告承担本案诉讼费。
事实与理由:
原告________与被告________公司于________年________月________日签订了一份装修合同,双方约定于_____年_____月_____日前付清余款。但此后被告并未依约履行其义务,时至今日其仍未付清余款。原告曾多次要求其履行合同义务,均未果。
原告为了维护自身合法利益,特向贵院提起诉讼,望法院判如所请。
此致
___________人民法院
起诉人:_________________
_____年_____月_____日
第4篇 房屋装修纠纷起诉状通用版
原告:xx公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:被告:xx公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、 本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 ________年____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。此致______人民法院 具状人:________年____月____日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
第5篇 装修纠纷起诉合同
2023装修纠纷起诉原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
_____年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
第6篇 装修合同纠纷起诉状
原告:________________
住所地:________________
法定代表人:__________
被告:________________
住所地:________________
法定代表人:____________
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____m2,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______m2,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
_____年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
第7篇 装修欠款起诉书
原告:________________,性别:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,电话:________________
被告:________________,性别:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,电话:________________
起诉请求:
请求通过法律途径由被告人支付原告为其装修房余款________元人民币。
事实与理由:
________年秋季八、九月份,原告与邻村________及其妻子受被告委托,为其装修房子四间,油漆门窗________间,工料全包,当年九月底完工被告验收无误后双方确定工料合计________元人民币。做工期间被告付材料费________元整,完工后被告说银行存款未到期只支付________元整,一直到________年________月份被告又支付________元整。后原告多次向被告追讨剩余款均遭到被告无理回绝,拒不付款给原告。
此致
________市人民法院
起诉人
________年________月________日
第8篇 装修合同纠纷起诉状通用版
原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 ________年____月____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为________年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。此致______人民法院具状人:________年____月____日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。
第9篇 房屋装修起诉合同
2023房屋装修起诉原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
_____年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
第10篇 起诉状装修合同
2023起诉状装修原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:
风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币元,并支付原告上述款项自年月日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。年月日,被告将厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为㎡,总工程价约为元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款%,余下%质量保证金,待保修期满年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了万元的定金。年月日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为㎡,工程总价款为元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。此致人民法院具状人:年月日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
附:起诉状副本份;证据材料副本份。
原告:
被告:
第11篇 房屋装修纠纷起诉状
原告:__________________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
被告:____________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满______年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
___年___月___日
第12篇 装修工程承包合同起诉状
原告:__________________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
被告:____________公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:__________________
联系电话:________________________
诉讼请求:
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满______年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
第13篇 民事起诉状(装修合同纠纷)
民事 起诉状
原告:
被告:
诉讼 请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修 工程施工合同 》;2、被告退还原告已付装修款100000元人民币,被告的经营者以个人财产对10万元承担责任;3、被告承担本案 诉讼费 。
事实及理由
年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区?房屋进行室内装修,工程日期为8月28日至11月18日,签订合同当日原告支付了10万元装修款。
年10月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定12月20日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国 民事诉讼法 》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
?人民法院
具状人:
二零二零年一月十四月
第14篇 房屋装修纠纷起诉书
原告:__公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:
被告:__公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:
诉讼请求风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:
________年____月____日
第15篇 装修合同纠纷起诉状范本
原告 :
住所地:
法定代表人:
被告 :
住所地 :
法定代表人:
诉讼 请求:
一、请求依法判令被告支付原告 工程款 人民币______元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案 诉讼费用 由被告承担。
事实与理由:
_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐 施工合同 》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人:_______
_____年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
第16篇 装饰装修合同纠纷起诉状
民事起诉状
原告:陕西某装饰工程有限公司。
地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人:赵某某,职务:总经理。
联系电话:18**********.
第一被告:西安某二手车经销有限公司。
地址:西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理
联系电话:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61****************。
联系电话:13*********,13*********。
诉讼请求:
1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至2015年7月2日);
2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由:
第二被告系第一被告股东兼法定代表人,2014年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。合同签订后,原告按照约定于2014年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于2014年8月20日竣工,第一被告也于2014年8月26日投入营业使用。该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月,原告向被告直接送达了决算书,被告并未提出异议,原告于2015年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。原告多次找两被告要求支付工程款,但两被告均置之不理,不予支付。
基于以上事实,原告认为,在第一被告设立期间,第二被告与原告为建设营业场所而签订的《工程装修承包合同》是双方真实意思表示,该合同合法有效。被告拒不履行付款义务的行为,属于严重违约。为维护原告的合法权益,依照相关法律之规定,依法提起诉讼,请求人民法院判如所述。
此致
西安市*区人民法院
具状人:陕西某装饰工程有限公司
年月日