- 目录
第1篇 地辐热采暖回填施工合同书
甲方:___________乙方:___________
经双方友好协商,就乙方承接甲方地辐热采暖回填一事达成如下协议:
一、施工内容:
1、乙方包工不包料。
2、材料由甲方负责。
二、甲方权利和义务:
1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。
2、组织工程验收,向乙方支付工程款。
3、水电费由甲方负责。
三、乙方权力与义务:
1、乙方向甲方提供完整施工方案,必须服从总包方现场施工管理,按照国家规范施工。
2、做好施工的人员、机器、食宿准备,熟悉施工方案,掌握整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。
3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方承担因乙方原因造成的误工责任。
4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护,与其他施工单位紧密配合,积极协调。
四、安全责任:乙方要安全施工,对工地安全负责,对工人进行安全教育,采取有效防护措施,保证施工安全,在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。
五、工程质量及验收:混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。
六、工程价格:以实际具体施工面积为_______准,每平方米_______元。
七、付款方式:
1、按分之___________
2、工程完工至倒数第二层,付工程款的百分之;修补及最后一层完工,以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。
八、违约责任:
1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行《民法典》相关内容追究违约责任。
2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
九、发生纠纷的处理:在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。
十、其他约定:未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:___________乙方:___________
____年_____月_____日
第2篇 地辐热采暖回填施工合同
2023地辐热采暖回填的施工甲方: ___________
乙方: ___________
经双方友好协商,就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议:
一、施工内容:
1、乙方包工不包料。
2、材料由甲方负责。
二、甲方权利和义务:
1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。
2、组织工程验收,向乙方支付工程款。
3、水电费由甲方负责。
三、乙方权力与义务:
1、乙方向甲方提供完整施工方案,必须服从总包方现场施工管理,按照国家规范施工。
2、做好施工的人员、机器、食宿准备,熟悉施工方案,掌握整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。
3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方承担因乙方原因造成的误工责任。
4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护,与其他施工单位紧密配合,积极协调。
四、安全责任:
乙方要安全施工,对工地安全负责,对工人进行安全教育,采取有效防护措施,保证施工安全,在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。
五、工程质量及验收:
混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。
六、工程价格:
以实际具体施工面积为准,每平方米 元。
七、付款方式:
1、按分之
2、工程完工至倒数第二层,付工程款的百分之;修补及最后一层完工,以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。
八、违约责任:
1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行《民法典》相关内容追究违约责任。
2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
九、发生纠纷的处理:
在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。
十、其他约定:
未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第3篇 绥芬河市地辐热采暖回填施工合同
2023绥芬河市地辐热采暖回填施工甲方: ___________
乙方: ___________
经双方友好协商,就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议:
一、施工内容:
1、乙方包工不包料。
2、材料由甲方负责。
二、甲方权利和义务:
1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。
2、组织工程验收,向乙方支付工程款。
3、水电费由甲方负责。
三、乙方权力与义务:
1、乙方向甲方提供完整施工方案,必须服从总包方现场施工管理,按照国家规范施工。
2、做好施工的人员、机器、食宿准备,熟悉施工方案,掌握整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。
3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方承担因乙方原因造成的误工责任。
4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护,与其他施工单位紧密配合,积极协调。
四、安全责任:
乙方要安全施工,对工地安全负责,对工人进行安全教育,采取有效防护措施,保证施工安全,在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。
五、工程质量及验收:
混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。
六、工程价格:
以实际具体施工面积为准,每平方米 元。
七、付款方式:
1、按分之
2、工程完工至倒数第二层,付工程款的百分之;修补及最后一层完工,以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。
八、违约责任:
1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行《民法典》相关内容追究违约责任。
2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
九、发生纠纷的处理:
在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。
十、其他约定:
未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日