欢迎光临管理者范文网
当前位置:管理者范文网 > 合同范本 > 施工合同

硬化施工合同(12份范本)

发布时间:2022-12-26 10:09:05 查看人数:11

硬化施工合同

第1篇 混凝土道路及练车场地硬化工程施工合同

2023混凝土道路及练车场地硬化工程施工发包人(以下简称甲方):__________________

承包人(以下简称乙方):____________________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

总硬化面积约_____________㎡,现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

第二条工程承包范围

、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工,详细做法及工程量见图纸及变更。

、承包范围发生变更或调整的,双方应另行签订补充协议约定。

第三条承包方式

、包工包施工、包工期、包质量、包安全、包验收

、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

第四条合同工期

、进入现场后__天。

第五条工程质量标准

、合格工程;

、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

第六条合同价款、结算办法及支付方式

、合同价款:__________________

本合同为单价合同,合同综合单价为_____________每平方米。

综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用;该综合单价为包死价,合同履行期间不予调整。

、结算办法

、合同综合单价包死,工程量据实结算;

、结算及支付所使用的货币为:人民币。

、支付方式

、无预付款,经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%;甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%;余款5%作为保修金,若乙方无违约行为,甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

、每笔付款前,乙方向甲方发出验收通知,经甲方审核确认后付款。

第七条工程验收

、验收标准:

、工程竣工验收,应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

、工程具备竣工验收条件,乙方按同类工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工验收申请;甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收,并在验收后给予认可或提出修改意见。

乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收,或验收后不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

第八条质保期及维保

、本工程的免费质量保修期为壹月,质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。

如出现下列质量问题按双方责任划分,

、甲方责任:1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责,与乙方无关:2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。

乙方责任:1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担,并做出相应补偿;2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责,与甲方无关;由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关

第十条双方的权利和义务

、甲方的权利和义务第八条

、甲方派驻的现场代表为,职权:负责项目实施的全面管理和协调工作,监督乙方施工,涉及到费用的现场签证,须经过甲方内部审批后方可生效;

、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等;

、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收;

、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的,乙方不得使用,同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工;

、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系;

、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点,施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装,经甲方检验确认合格后进行使用。

、甲方应按合同约定及时支付工程款。

、乙方的权利和义务

、乙方派驻本工程的项目经理为,职权:负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作,接受甲方的工程监督;

、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作,服从甲方人员的现场管理;

、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工;

、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度,施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担;

、施工期间至工程交付时,由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场,由此产生的所有费用均由乙方承担;

、本工程未正式移交甲方之前,乙方负责本工程的成品、半成品保护,所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责;

、工程经验收不合格的,乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格,由此造成的损失由乙方承担。

因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的,视为乙方工期超期,乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金;乙方不得将该工程转包或分包,否则甲方可以不予支付乙方所发生的任何费用;

、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,服从甲方的有关指令,对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏,施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造成人身伤亡的,乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。

还应做到文明施工,工完料净、场清;

、乙方负责与自己的劳务工人签订合同,并购买保险,甲方在此对乙方责任进行告知,出现问题由乙方承担完全责任,乙方务工人员无与甲方单独结算权利,出现一次,乙方承担10000元违约金。

第十一条安全文明施工

、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求,乙方在施工过程中,凡因乙方原因违反以上规范而导致发生的安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第十三条违约责任

、质量责任及其它责任

乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工,并按照本合同相关条款的约定履行本合同,否则甲方视情况有权进行处罚,罚款将从应付工程款中直接扣除,情节严重的有权解除合同。

由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿;

、工期责任

乙方如果不能在合同约定的工期内竣工,根据工期节点每延迟一天,扣除工程总价款3‰的违约金,若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误,由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

、延期付款责任

甲方不按合同的约定拨付款,甲方承担违约责任。

本合同其它条款约定的违约情况,按照其相应约定执行。

第十四条合同的终止或解除

、有下列情形之一的,合同终止或解除:

、本合同因已按约定履行完毕的;

、本合同经各方协商一致终止或解除的;

、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的;

、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

第十七条其它约定

、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

、本合同一式两份,甲方,乙方各一分,双方签字后生效。

甲方代表人:_________________乙方代表人:___________________

委托签约人:______________委托签约人:_______________

电话:_________________电话:_______________

签约日期:___年__月___日

第2篇 水泥硬化施工合同

签订日期:_________________年月日

甲方:_________________联系电话:_________________乙方:_________________性别:_________________

居民身份证号码:_________________

出生日期:_________________年月日

在甲方工作起始时间:_________________年月日

现居住地址:_________________

联系电话:_________________

鉴于甲方业务发展的需要,雇佣乙方为:_________________兼职员(送餐员/分餐员)。

一、送餐员用工合同期限。

本协议于年月日生效,期限个月。

二、送餐员基本工资元/月,电话补助元/月。送餐员送餐提成按元/户计发,送餐量不足份/月时,按元/月发放。分餐员分餐提成按元/户计发,分餐数量不足份/月时,按元/月发放。乙方考勤不为足月的,工资补助按实际餐次(月工资/60*实际餐次)计发。

三、送餐工作时间:_________________11:_________________15—13:_________________15,17:_________________15—19:_________________15;乙方须及时来参与工作,如有特殊情况须提前请假,要经过甲方送餐负责人允许方可休息。(能当面请假的必须当面请假,不能代请或电话请假)。

四、送餐员上班时领取100元作为外卖流动资金,协议期满后须把外卖流动资金上交给予甲方送餐负责人。

五、送餐员每餐次送餐前须先把上餐次外卖的金额交予甲方送餐负责人后才方可送外卖,送外卖时不得向顾客多索要金额。如收到假钱或少收钱乙方自己承担。

六、乙方在上班期间造成甲方的财产损失,须个人承担。(如:_________________电动车遗失或甲方硬件设施损坏)。

七、乙方在上班期间要注意人身安全,使用车辆时要遵守国家交通法规,要做到“宁等十分不抢一秒”。送餐员需佩戴安全措施及服装,保持干净整洁,个人卫生不得留长指甲及长发等。送餐员对车辆及备品备件要爱惜使用、妥善保管。车辆要定期维修保养,确保车况良好。若由于责任人未及时对车辆保养和维修而造成的经济损失由责任人承担。若由乙方疏忽造成的意外及经济纠纷由乙方本人承担。

八、乙方要保证送餐过程中的食品安全及卫生,确保食物不受到污染。若由食物污染造成的意外或安全事件,乙方将承担其一切赔偿责任。

九、乙方须维护甲方的名誉,在送外卖时须微笑服务并注意礼貌,不得与顾客争吵。如有特殊情况务必及时上报甲方送餐负责人处理。

十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第3篇 土地硬化施工合同书

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国施工法》及有关管理条例和规定,签定合同并共同遵守。

一、分期按照总土方量付款;土地平整钩车、铲车所发生加油费由甲方承担。

二、土地平整标准及其实际要求

1.乙方在围填施工时,应确保施工质量,工程完成时,应由满载的工程车重新压实一遍。

围填高度应以公路面为标准,下降2(贰)米的高度填平。

2.乙方围填土方时,应符合相关平整土地的要求,不得使用风化土、杂土及劣质土填地,否则视违约责任。

三、工程期限

乙方自签订合同之日起,工程必须在1000(壹仟)天内完成,否则视违约责任。

四、责任范围

甲方:

1.应按照上述内容,工程按完成验收后即日支付工程款项(经国家相关部门测量为准),否则,视违约责任。

2.甲方有权派员现场监督工程质量,如发现施工及质量问题,责成乙方返工,所有费用乙方负责,并且不能拖延施工期限。

3.施工前甲方应向乙方提交测绘施工图纸,现场双方经过商定认可。

4.履行与土地平整发包方相应的义务。

乙方:

1.应按照上述条款内容,精心组织力量进行施工。

2.接受甲方对工程的质量要求,把好质量关。

3.工程完工验收合格后,领款结帐后,应开具正式发票给甲方入账。

4.注意施工安全并担负施工安全责任。

工程中的安全责任,与甲方无关。

五、违约责任

1.甲乙双方如果违约所造成的经济损失和相关责任,由违约方负担责任及赔偿。

2.人为不可抗力,如雷雨大风天气无法施工的特殊情况,经与甲方商榷同意后,扣除其影响施工的天数。

否则,超过规定的1000(壹仟)天无法完成工程,甲方即取消剩余施工款项并追究乙方相应的经济损失。

六、附则

1.自本协议书签字生效后,双方应共守信约,任何一方不得随意转包第三方,否则视违约责任。

2.在本协议书签字生效后,若对本协议相关条款有修改或补充时,经双方协商达成一致意见后,另行签订补充协议书文本,方可有效。

今后任何补充协议书都是本协议书不可分割的组成部分,同样具有同等的法律效力。

3.未尽事宜另行协商解决。

4.本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力,经双方签字后,即时生效。

甲方:_______________(盖章)

乙方:_______________(盖章)

法人代表签字:_______________

________年________月________日

第4篇 村级道路硬化施工承包合同

甲方:_____________________

乙方:_____________________

为了搞好农村公路基础建设,改善农村农民生活条件,经上级批准,决定为透山村水泥路面实施硬化工程,资金缺口部分由透山村补贴自筹,为确保道路硬化工程质量,并按期完成硬化任务,经甲、乙双方协商,签订本施工合同,条款如下:

一、工程名称:________________________

二、工程地点:________________________

三、工程数量:____________km

四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。

五、施工期限:本工程从签订合同之日起,工程为______天竣工。

六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。

七、工程款的结算:交通计划资金由交通部门实施,交通资金每公里______万元,其余缺口资金由透山村自筹解决。

八、付款方式:工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方,自筹资金在工程开工时,付5万元生活、机械设备费用,工程完成______米时,付______万元,等全部硬化完工后,甲乙双方自验合格,余款部分一次性付清。

九、甲、乙双方的责任

(一)甲方责任

1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。

2、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改。

3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求,进行质量把关。

4、配合乙方做好施工安全工作。

5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系,不能影响乙方机械设备的正常用电。

6、工程完工后,合同乙方对全部工程进行自检,并积极配合上级部门做好峻工验收工作。

(二)乙方责任

1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。

2、乙方在施工中一定要服从管理,严格施工,听从交通主管部门安排。

3、乙方按合同施工,确保质量,主动接受甲方监督,必须安全操作。

4、在施工期间,一切安全由乙方负责,与甲方无关。

5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。

以上是道路硬化施工合同,望甲乙双方互守信用, 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,存档一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第5篇 新农村道路硬化施工合同

甲方(全称):(以下简称甲方)

乙方(全称):(以下简称乙方)

为加快我镇新农村建设步伐,圆满完成各村道路硬化任务,保证施工质量,根据有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

村内道路硬化工程硬化总面积约平方米,其中主街面积约平米,次街面积约平米,门台散水面积约平米,路沿边沟面积约平米。工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等,按主街每平米元,次街每平米元,门台散水、路沿边沟每平米元,工程概算约为万元。

二、合同工期:

工程在年月日前完工。

三、工程施工要求:

1、乙方工程施工队,必须按照道路硬化标准进行施工作业:(未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准)

(1)硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档,防止发生纠纷。

(2)道路硬化前要对路基进行清理、平整,切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。

(3)使用商混,混凝土强度c20.

(4)升降方后必须使用机械碾压夯实,巷道可用人工夯实。

(5)道路硬化施工中要按设计厚度安装模板,使用钢模,铁钎固定,防止跑模及漏浆。

(6)商混铺平后要使用平板振动器振实,模板边用振动棒充分振荡、压实,防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹平碾压不少于3次,或人工碾压不少于4次。

(7)散水必须在街道之后硬化,且预留伸缩缝。

(8)养护时要使用塑料薄膜铺盖,并有专人看护。

2、施工完成后要达到以下标准:主街道厚度20cm,次街厚度15cm,门台散水、路沿边沟厚度10cm,宽0.5米。

(1)路边整齐,无里出外进,直线段直顺,曲线段圆顺。路面平整,坡度统一,不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象,灌缝饱满、密实,路的连接处缝面整齐。

(2)伸缩缝缝面垂直并全部贯通,缝内不得有杂物,切缝宽、深、长应符合设计要求。

(3)特色路面与水泥路面衔接平整,处理得体,实用美观。

(4)预留合理美观的绿化用地。

3、乙方要确保施工质量合格,由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收,必须做到安全生产,文明施工。

4、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任;负责对县、镇检查验收人员的迎检工作;负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。

5、甲方负责联系搅拌站送灰,检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务,协调各方关系等。

四、付款方式:

乙方必须向缴纳万元的工程保证金。其保证金在工程验收合格后且县级资金到位的情况下予以退还,如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后,有支配使用保证金用于工程开展的权利。

工程全面完成,经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款%;暂扣%作为工程质保证金,保证金在质保期满后1月内付清。(质保期为完工后一年整)

五、奖罚措施:

1、工程在年月日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚元。

2、乙方必须接受甲方的监督检查,接受整改意见。

六、安全责任:

1、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等;施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。

2、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。

七、未尽事宜:

本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。

八、本合同一式三份,甲方、乙方各执一份,镇新农村建设服务中心存档一份。

九、合同生效:

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方:(公章)乙方:(公章)

负责人:负责人:

电话:电话:

第6篇 公路水泥硬化工程施工合同书

甲方:__________________________(以下简称甲方)

乙方:________________________(以下简称乙方)

为了抢抓国家的政策机遇,高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务,彻底解决村级公路通而不畅,车辆、行人通行困难的问题,经甲、乙双方协商同意,特签订此合同。

一、工程总量

整个工程里程__公里。(以实际验收为准)

二、建设工期

整个工程建设工期为__天(即20________年____月____日至20________年月____日,竣工时间必须保证在省、市验收之前)。

三、工程任务

1、路基处理。基础路面必须达5米,并且保证每公里有三处的路面宽度达到6.5米(错车台位置,长度为12米以上)方可硬化,含降凸填凹,除垮方,补砌石岸,修通排水沟(40×40×60),补路基缺口,部分地方里切等。路基用沙石料调平碾压。

2、水泥路硬化(含养生、切缝)。每立方米用7包水泥,混凝土配比达到c25标准,硬化宽度3.5米(错车台处为6.5×12规格),厚度为0.18米。

3、路肩带。公路硬化后两边用沙石料铺平,路里达到0.5米宽,路外有多宽铺多宽,厚度应略高于水泥路面。

4、修涵洞6个(其中拱涵4个,管涵2个)。

四、工程造价

每公里造价__万元(包工包料),整个工程在保证质量标准的前提下,不因市场物价的浮动和其他任何原因而调整工程造价,甲乙双方均不得提出调整和变更要求。

五、质量要求

路基坚实,线条流畅,配比合规,振动到位,路面整洁,切缝合理,适时养生,排水畅通。即路基处理要用沙石料调平,宽度达到5米以上(错车台处6.5米),碾压后路面沙石料不少于5公分,经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥,并且每立方米(净方)达到700斤以上,硬化宽度为3.5米(错车台处6.5米),厚度为0.18米,在施工中先用振动棒提浆,再用平板振动器振,然后用自动式振动梁振平,最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。做到路面平整度较好,无裂痕和蜂窝孔,切缝要直,每5米一道,切好后再用沥青灌缝。路肩带要两边铺到位(路里0.5米,路外有多宽铺多宽),并且是硬化一公里,路肩带铺一公里,路面、沟涵完善一公里,整体推进。拱涵必须用块石浆砌发拱,达到长5米,宽1米,高1.2米(净空),管涵必须达到4米以上,连接处用水泥接头,涵洞沉淀池宽度必须达到1米以上,必须用块石浆砌做好沙、渣沉淀池,涵洞进口与出口要有20°的坡度,外边不够处用块石浆砌接直。工程竣工后,其验收标准为:符合交通、公路部门的质量要求,达到降方到位,路面平整,质量可靠,坡度适宜,线条流畅,沟涵畅通。

同时,在施工过程中,甲方将派专班监督施工质量,实行质量检查制度,达不到交通部门验收标准的,扣除不合格路段工程款及相应比例的质量保证金,甲方一旦发现乙方存在施工质量问题,首次扣发500元质量保证金并要整改到位;二次扣发1000元质量保证金并要整改到位;三次及以上,甲方有权终止施工合同和转包他人,其原施工部分的工程款由甲方确定,乙方无权争论。

六、甲乙双方责任

1、整个工程实行包工包料,食宿自理。工程占田占地、砍伐道路树木、青苗赔偿、需拆除农户附属设施赔偿等由甲方负责提前协调赔偿,同时整个工程的沙石料选点,拌料场选址等由甲方负责,甲方负责协助乙方处理好施工过程中的一切矛盾和问题。

2、工程开工后,甲方成立指挥协调监督机构,乙方无原则地服从甲方工程指挥、质量监督;必须保证在规定工期内完成工程任务,如省、市验收时不能完工或取心质量不合格,其补助资金不能到位,甲方概不负责。

3、做资料文本和水泥道路取心送检费用由乙方自行负责。

4、乙方道路硬化所用水泥和砂石料必须达到标准和标号,并向交通主管部门提供出厂提货单据或复印件以便备查。

七、付款方式

整个工程属垫资工程,工程款除向上争取的项目资金外,缺口部分甲方负责筹集,故中途无工程款项预支,所有工程款待工程全部竣工后由交通部门和监督项目实施单位验收合格,向上争取项目资金到位后再进行结算。在结算时预留总工程款的10%作为质量保证金,保证期限为工程验收后的一年。

八、乙方在机械进场和施工过程中,必须安全、文明施工,严格按照安全生产要求操作,必须按程序规定完备一切安全生产手续,要提前备案,自觉接受各级安全生产管理和监督,若发生安全事故,概由乙方承担全部责任。

九、此工程属乙方垫资建设,乙方不得拖欠农民工工资,如有拖欠,一切责任在乙方,甲方不承担拖欠农民工工资的责任。

十、本合同一式七份,甲、乙双方、监督单位各执一份,报县交通局一份、项目监督实施单位一份。

本合同自签订之日生效。

签订时间:________年____月____日

甲方:

代表:

乙方:

代表:

第7篇 硬化施工合同纠纷上诉状

上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

被上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

上诉人因_____________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服_____________人民法院(写明一审法院名称)_________________第_______________号__________判决,现提出上诉,上诉请求及理由如下:_________________

请求事项:_________________(写明提出上诉所要达到的目的)

事实和理由:_________________(写明上诉的事实依据和法律依据,应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)

此致

_____________人民法院

上诉人:_________________(签名或盖章)

_____________年__________月__________日

第8篇 道路硬化工程施工合同

2023道路硬化工程施工甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________

根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定,甲方将道路(硬化)工程发包给乙方施工,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,签订本合同,以兹双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程地点:

2、承包范围:

3、承包方式:

4、工期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止;总工期日期为__天。

5、合同总价款:__________________人民币_____元;(大写)。

第二条、甲方的工作

1、在开工前日内,甲方向乙方提供本工程的全部施工图,同时组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的'交底会审纪要。

2、指派为甲方本工程的代表,负责本合同的履行。对本工程的质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等签证手续和其他事宜。

3、在乙方进场施工前,做好施工场地的三通一平工作,并向乙方提供地下管线布臵图和有关隐蔽障碍物资料。

4、如确实需要拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,负责到行政主管机关办理相应审批手续。

第三条、乙方的工作

1、参加甲方组织的施工图纸的会审工作,拟定施工方案和进度计划,并交甲方审定。

2、指派为乙方在本工程中的项目经理,负责本合同的履行。项目经理应当按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、地上地下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。

6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、负责本工程施工范围内的施工安全工作。

乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

第四条、关于工期的约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

2、因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作,影响工期的,工期应当顺延。

3、因乙方原因不能按期完工的,经甲方同意,工期方可以顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条、关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300—20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时,双方可另行协商具体费用。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。

如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条、工程价款的支付及结算的约定

1、合同生效后日内,甲方应当支付合同总价的_____%预付款,该笔预付款同时作为本合同履行的定金,计人民币_____元。

2、工程完工后,经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后3日内,甲方向乙方支付合同总价的_____%,计人民币_____元。

3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后3日内,甲方向乙方支付至工程结算总价的95%,计人民币_____元。

4、其余5%的质量保证金,待质量保期满后15个工作日内支付。

如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,如乙方在接到维修通知后2天内不到,由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方承担。

质量保证金不计算利息。

第七条、关于材料和设备供应的约定

1、本工程甲方负责采购供应的材料和设备(具体见本合同附件)。

材料和设备应当符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。

凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。

由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料和设备,经乙方验收后,由乙方负责无偿保管。

由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

2、凡由乙方采购的材料和设备,必须事先征得甲方同意。

如不符合质量要求或规格有差异,禁止使用。

若已使用,对工程造成的其他损失(包括但不限于拆除、重新施工等)由乙方负责。

第八条、奖励和违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

每停工或窝工一日,甲方支付乙方元,并顺延工期。

甲方不按合同的约定付款,则每迟延一日,按应付款额的万分之一支付违约金。

2、由于乙方原因造成不能按期完工的,则每迟延一日,按全部工程款的1‰支付违约金。

甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一日,甲方支付乙方元,作为奖励。

3、乙方按照甲方要求,全部工程项目达到优良标准时,除按本合同第五条第二款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

5、甲方未办理任何手续,擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责恢复原状并承担由此给甲方造成的损失。

7、除法定免责的情形外,若因乙方自己原因造成合同无法继续履行,乙方应当及时通知甲方解除合同。

因乙方原因导致合同解除的,乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外,同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。

第九条、保修期:本工程的质量保修期:自工程竣工验收合格之日起1年。

第十条、争议的解决方式凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条、其它

1、本合同自双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章后生效。

2、本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。

3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日

乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

第9篇 练车场地硬化工程施工合约书

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

总硬化面积约一万四千㎡,现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

第二条工程承包范围

2。1、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工,详细做法及工程量见图纸及变更。

2。2、承包范围发生变更或调整的,双方应另行签订补充协议约定。

第三条承包方式

3。1、包工包施工、包工期、包质量、包安全、包验收

3。2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

第四条合同工期

4。1、进入现场后天。

第五条工程质量标准

5。1、合格工程;

5。2、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

第六条合同价款、结算办法及支付方式

6。1、合同价款

6。1。1本合同为单价合同,合同综合单价为,陆元肆角人民币(大写)每平方米。综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用;该综合单价为包死价,合同履行期间不予调整。

6。2、结算办法

6。2。1、合同综合单价包死,工程量据实结算;

6。2。3、结算及支付所使用的货币为:人民币。

6。3、支付方式

6。3。1、无预付款,经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%;甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%;余款5%作为保修金,若乙方无违约行为,甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

6。3。3、每笔付款前,乙方向甲方发出验收通知,经甲方审核确认后付款。

第七条工程验收

7。1、验收标准:

7。1。1、工程竣工验收,应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

7。2、工程具备竣工验收条件,乙方按同类工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工验收申请;甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收,并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

7。3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收,或验收后不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

第八条质保期及维保

8。1、本工程的免费质量保修期为壹月,质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。如出现下列质量问题按双方责任划分,

8。2、甲方责任:

1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责,与乙方无关:

2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。

8.3乙方责任:

1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担,并做出相应补偿;

2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责,与甲方无关;由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关。

第九条双方的权利和义务

9。1、甲方的权利和义务

9。1。1、甲方派驻的现场代表为,职权:负责项目实施的全面管理和协调工作,监督乙方施工,涉及到费用的现场签证,须经过甲方内部审批后方可生效;

9。1。2、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等;

9。1。3、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收;

9。1。4、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的,乙方不得使用,同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工;

9。1。7、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系;

9。1。8、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点,施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装,经甲方检验确认合格后进行使用。

9。1。9、甲方应按合同约定及时支付工程款。

9.2乙方的权利和义务

9。2。1、乙方派驻本工程的项目经理为,职权:负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作,接受甲方的工程监督;

9。2。2、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作,服从甲方人员的现场管理;

9。2。3、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工;

9。2。4、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度,施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担;

9。2。5、施工期间至工程交付时,由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场,由此产生的所有费用均由乙方承担;

9。2。6、本工程未正式移交甲方之前,乙方负责本工程的成品、半成品保护,所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责;

9。2。7、工程经验收不合格的,乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格,由此造成的损失由乙方承担。因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的,视为乙方工期超期,乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金;乙方不得将该工程转包或分包,否则甲方可以不予支付乙方所发生的任何费用;

9。2。8、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,服从甲方的有关指令,对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏,施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造成人身伤亡的,乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。还应做到文明施工,工完料净、场清;

9。2。9、乙方负责与自己的劳务工人签订合同,并购买保险,甲方在此对乙方责任进行告知,出现问题由乙方承担完全责任,乙方务工人员无与甲方单独结算权利,出现一次,乙方承担10000元违约金。

第十条安全文明施工

10。1、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求,乙方在施工过程中,凡因乙方原因违反以上规范而导致发生的安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第十一条违约责任

11。1、质量责任及其它责任

11。1。1乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工,并按照本合同相关条款的约定履行本合同,否则甲方视情况有权进行处罚,罚款将从应付工程款中直接扣除,情节严重的有权解除合同。

11。1。2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿;

11。2、工期责任

乙方如果不能在合同约定的工期内竣工,根据工期节点每延迟一天,扣除工程总价款3‰的违约金,若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误,由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

11。3、延期付款责任

甲方不按合同的约定拨付款,甲方承担违约责任。

11。4本合同其它条款约定的违约情况,按照其相应约定执行。

第十二条合同的终止或解除

12。1、有下列情形之一的,合同终止或解除:

12。1。1、本合同因已按约定履行完毕的;

12。1。2、本合同经各方协商一致终止或解除的;

12。1。3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的;

12。1。4、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

第十三条其它约定

13。1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

13。2、本合同一式两份,甲方,乙方各一分,双方签字后生效。

甲方代表人:乙方代表人:

委托签约人:委托签约人:

电话:电话:

第10篇 道路(硬化)工程施工合同

2023道路(硬化)工程施工甲方(发包方):____________________

乙方(承包方):____________________

根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定,甲方将道路(硬化)工程发包给乙方施工,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,签订本合同,以兹双方共同遵守。

第一条、工程概况

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:

5、工期:自年月日至年月日止;总工期日期为__天。

6、合同总价款:__________________人民币元;(大写)。

第二条、甲方的工作

1、在开工前日内,甲方向乙方提供本工程的全部施工图,同时组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的'交底会审纪要。

2、指派为甲方本工程的代表,负责本合同的履行。对本工程的质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等签证手续和其他事宜。

3、在乙方进场施工前,做好施工场地的三通一平工作,并向乙方提供地下管线布臵图和有关隐蔽障碍物资料。

4、如确实需要拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,负责到行政主管机关办理相应审批手续。

第三条、乙方的工作

1、参加甲方组织的施工图纸的会审工作,拟定施工方案和进度计划,并交甲方审定。

2、指派为乙方在本工程中的项目经理,负责本合同的履行。项目经理应当按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、地上地下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。

6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

第四条、关于工期的约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

2、因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作,影响工期的,工期应当顺延。

3、因乙方原因不能按期完工的,经甲方同意,工期方可以顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条、关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—2001)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时,双方可另行协商具体费用。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条、工程价款的支付及结算的约定

1、合同生效后日内,甲方应当支付合同总价的%预付款,该笔预付款同时作为本合同履行的定金,计人民币元。

2、工程完工后,经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后3日内,甲方向乙方支付合同总价的%,计人民币元。

3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后3日内,甲方向乙方支付至工程结算总价的95%,计人民币元。

4、其余5%的质量保证金,待质量保期满后15个工作日内支付。如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,如乙方在接到维修通知后2天内不到,由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方承担。质量保证金不计算利息。

第七条、关于材料和设备供应的约定

1、本工程甲方负责采购供应的材料和设备(具体见本合同附件)。材料和设备应当符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料和设备,经乙方验收后,由乙方负责无偿保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

2、凡由乙方采购的材料和设备,必须事先征得甲方同意。如不符合质量要求或规格有差异,禁止使用。若已使用,对工程造成的其他损失(包括但不限于拆除、重新施工等)由乙方负责。

第八条、奖励和违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一日,甲方支付乙方元,并顺延工期。甲方不按合同的约定付款,则每迟延一日,按应付款额的万分之一支付违约金。

2、由于乙方原因造成不能按期完工的,则每迟延一日,按全部工程款的1‰支付违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一日,甲方支付乙方元,作为奖励。

3、乙方按照甲方要求,全部工程项目达到优良标准时,除按本合同第五条第二款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

5、甲方未办理任何手续,擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责恢复原状并承担由此给甲方造成的损失。

7、除法定免责的情形外,若因乙方自己原因造成合同无法继续履行,乙方应当及时通知甲方解除合同。因乙方原因导致合同解除的,乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外,同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。

第九条、保修期:

本工程的质量保修期:自工程竣工验收合格之日起1年。

第十条、争议的解决方式

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条、其它

1、本合同自双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章后生效。

2、本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。

3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

第11篇 驾校场地硬化施工合同

2023驾校场地硬化施工合同编号:__________

甲方:____________________

乙方:____________________

根据《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。

第一条合同文件

作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:

1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;

2.本项目工程质量检查、验收标准;

3.本项目施工安全标准;

4.本项目施工组织设计;

5.本项目施工进度计划(含节点计划);

7.业主、监理和甲方的文件;

8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。

第二条承包单价

详见(附件),不调价。

第三条有关约定

1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。

2.计量支付

2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。

2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。

2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。

3.工程材料供应

3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。

3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。

4.测量、试验、检验等技术工作

4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。

4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。

5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。

6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。

7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。

8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。

9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。

10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。

11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。

12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。

13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。

14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。

15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。

16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。

第四条争议解决

若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:

1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;

2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;

3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。

第五条附则

1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经双方签盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。

3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。

甲方:______________乙方:______________

代表人:____________代表人:____________

电话:______________电话:______________

合同订立时间:________年________月______日

第12篇 道路硬化施工合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利及义务,确保工程进度和工程质量,经甲、乙双方平等友好协商,特签订本合同。

一、工程名称:××××建设项目厂区道路水泥硬化。

二、承包形式:采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责(基础层由甲方负责)。

三、工期:全期工程15天,即年月日至年月日。

四、工程施工承包价格:厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格,全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方,20公分350元/立方计算。

五、工程质量:乙方必须严格按工程质量标准施工,水泥一定要采用冀东水泥32.5的配比用料,混凝土密实度严格按标准验收,涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填道路硬化施工合同道路硬化施工合同。路面保证平整度,路面指纹标准,出现断装和密实度达不到标准,必须返工,并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的质量问题需进行处理,由乙方无偿的负责处理。(房屋维修合同)

六、安全责任:乙方必须严格按标准规程进行施工,保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的,一律由乙方自行负责,并承担全部经济损失

七、付款方式:采取分期付款方式,工程完成30%时由甲方支付一次,完成60%时由甲方支付一次,全部工程完成经验收后,乙方除留下全部工程5%的保证金外,剩余工程承包款由甲方付清,一年之内工程没有任何质量问题,甲方付清乙方的保证金。

八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。

九、本合同经甲、乙双方签字后生效。

十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(签章):乙方(签章):

年月日

硬化施工合同(12份范本)

甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方:________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇,高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务,彻底解决村…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关硬化信息

  • 道路硬化施工合同(4份范本)
  • 道路硬化施工合同(4份范本)92人关注

    甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利及义务,确保工程进度和工程质量,经甲、乙双方平等友好协商,特签订本合同。一、工程名称:× ...[更多]

  • 场地硬化施工合同(3份范本)
  • 场地硬化施工合同(3份范本)88人关注

    发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 ...[更多]

  • 硬化工程施工合同(4份范本)
  • 硬化工程施工合同(4份范本)80人关注

    甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方:________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇,高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务, ...[更多]

  • 路硬化施工合同(4份范本)
  • 路硬化施工合同(4份范本)26人关注

    2023道路硬化工程施工甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定,甲方将道路( ...[更多]

  • 硬化施工合同(12份范本)
  • 硬化施工合同(12份范本)11人关注

    甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方:________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇,高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务, ...[更多]

相关专题