买卖合同撤销合同（10份范本）

第1篇 商品房买卖合同撤销申请书

_______________有限公司：

本人(退房申请人)于年月日与贵公司签订《商品房买卖合同》，合同编号为no.，根据合同约定，本人拥有期栋单元号物业。现由于本人原因不能继续履行上述合同，希望贵公司同意本人解除与贵公司的上述合同约定的权利义务关系。按照上述合同约定：_________________本合同生效后，买卖双方任何一方无正当理由要求终止合同，责任方须按合同有关条款规定承担违约责任。而本人提出的退房申请导致no.《商品房买卖合同》的终止，违反了上述合同的约定。

本人自愿在承担违约责任的基础上与贵公司进行协商。希望贵公司同意本人解除上述合同，本人愿意承担违约金(大写)(￥)，在本申请获得贵公司批准当天17：_________________30前一次性支付给贵公司(或者从拟退还房款中扣除)。希望贵公司同意本人的合同解除申请。

申请人：_________________

申请日期：_________________

第2篇 撤销房屋买卖申请书实用

__________市住房保障和房产管理局：

甲方与乙方于________年________月________日签订了坐落于房产的《__________市商品房买卖合同》，于________年________月________日在贵局办理了商品房合同备案，合同备案号为，同时办理了预告登记，预告登记证号为。现因，经甲乙双方协商一致，现特向贵局共同申请撤销商品房买卖合同备案，同时共同声明双方所签定的《__________市商品房买卖合同》一式份作废。

特此申请

申请人甲方(公章)：_________________

乙方(签章)：_________________

法人(签章)：_________________身份证号：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

身份证号：_________________身份证号：_________________

第3篇 撤销房屋买卖合同诉状

原告：_________________

住所：_________________

被告：_________________

住所：_________________，联系方式：_________________

诉讼请求

1、请求判决确认被告双方于年月日签订的《房产买卖协议》及双方于年月日签订的《补充协议》均为无效;

2、请求判决被告返还原告向其支付的定金万元，并依照定金罚则另行向原告支付款项人民币万元。

3、请求判决被告赔偿原告利息损失元(详见利息损失计算表)。

事实和理由

原告与被告于年月日签订了《房产买卖协议》。协议中双方约定：_________________

原告认为：_________________《房产买卖协议》及其《补充协议》应依法确认为无效合同。

基于上述事实和理由，为保护原告合法权益，特此请求贵院，判决如所请。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第4篇 撤销二手房买卖合同诉讼状

原告：_________________————

住址：_________________————

电话：_________________——————

被告：_________________——————

住所地：_________________————

法定代表人：_________________————

联系人：_________________————

电话：_________________————-

诉讼请求：_________________

1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

3、请求法————————————————————

综上所述，被告作为房屋买卖合同的出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。

为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。

此致

————人民法院

具状人：_________________——————

————年——月——日

第5篇 撤销商品房买卖合同起诉状

原告：_________________北京__________技术有限公司，住所地北京市海淀区中关村南大街_____号。

法定代表人：_________________张__________，总经理。

电话：_________________010-_____________

被告：_________________北京__________有限公司，住所地北京市海淀区_____路_____号。

法定代表人：_________________李__________，总经理。

电话：_________________010-_____________

案由：_________________买卖合同纠纷

诉讼请求：_________________

1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至2011年7月15日)，合计202866元;

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：_________________

2011年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应cisco交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于2011年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第6篇 撤销房屋买卖合同

甲方：_________________***名都房地产开发公司

乙方：_________________***

甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：_________________

一、乙方将2008年10月3日购买的**国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行**分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方，将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金：_________________违约方需支付违约金伍万元。

六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方盖章

乙方签字：_________________

负责人签字：_________________

乙方身份证号码：_________________

_____年 _____月____ 日

第7篇 撤销房屋买卖申请书

__________市住房保障和房产管理局：

甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了坐落于房产的《__________市商品房买卖合同》，于年月日在贵局办理了商品房合同备案，合同备案号为，同时办理了预告登记，预告登记证号为。现因，经甲乙双方协商一致，现特向贵局共同申请撤销商品房买卖合同备案，同时共同声明双方所签定的《__________市商品房买卖合同》一式份作废。

特此申请

申请人甲方(公章)：_________________

乙方(签章)：_________________

法人(签章)：_________________身份证号：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

身份证号：_________________身份证号：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

第8篇 房屋买卖合同撤销诉讼答辩状

答辩人：_________________周__________，男，汉族，1969年1月7日出生，住福建省周宁县__________镇__________路。

被答辩人：_________________上海__________国际贸易城市场经营管理有限公司

住所地：_________________，

法定代表人：_________________

答辩人就被答辩人所诉商品房销售合同纠纷一案，现作如下答辩：_________________

一、被答辩人所陈述的事实即理由与本案的实际情况严重不符，实际上双方已经解除了该套房屋的买卖合同，具体经过如下：_________________

2011年5月16日答辩人已自己及儿子、弟弟以及肖__________的名义从被答辩人处购买了上海金山国际贸易城小商品城的四套房屋。该买卖事宜均由答辩人一人办理，四套房屋的《商品房出售合同》也均是由答辩人亲笔所签，合同签订后答辩人为每套房屋均支付了50万元的首付款，合计200万元人民币。后由于答辩人了解到该房屋现阶段只能够办理‘小产证’，存在巨大风险，便与被答辩人协商解除答辩人以及以周_____翔名义所签的二套《商品房出售合同》，被答辩人表示同意，但由于被答辩人资金周转问题，无力向答辩人退款，于是经双方再次协商决定，将原来答辩人购买三套房屋退掉二套，实际只保留已答辩人弟弟周_____祥名义购买的一套房屋。经结算，答辩人以弟弟周_____祥名义购买的该房屋总价款为3777819元，2011年5月16日已经支付首付款500000元，通过银行按揭贷款1880000元，2012年2月15日另付款1200000元，尚需支付197819元，该197819元从被答辩人应当退还答辩人的房屋的共50万元首付款中转来。

以上解除《商品房出售合同》的事实虽没有签订解除合同，但从被答辩人开具给答辩人的发票中可以得到清楚的反映：_________________2011年5月16日被答辩人分别开具付款方为自己周__________、儿子周__________、弟弟周__________的三份发票，此为上述三套房屋的首付款。2012年2月15日双方协商一致与答辩人解除自己、儿子的二套房屋买卖合同，只保留以弟弟名义所购买的一套房屋，答辩人交纳1200000元后被答辩人出具了该1200000元的发票，以及剩余从答辩人首付款中转来197819元的发票，另2012年4月1日向答辩人开具了以弟弟为名义的1880000元发票，以上发票的总额为3777819元，与弟弟名义购买的房屋总价相符。同时由于被答辩人资金周转紧张，无力向答辩人支付退款，故2012年2月15日被答辩人向答辩人开具了金额为302181元的房屋买卖发票，该发票的金额与197819元的发票金额之和恰为50万元整，此为答辩人房屋的首付款。同年3月15日被答辩人向答辩人开具了代收的弟弟房屋各项税费的名为弟弟的总金额为140576.33元的转帐收据及500元的现金收据，以及开具了以儿子名义的金额为359423.67的房屋买卖发票。以上儿子发票金额与儿子税费金额之和恰为50万元整，此为儿子名义房屋的首付款。

由此可以看出实际上双方已经解除了以答辩人本人名义所购买的套房屋买卖合同。故被答辩人诉答辩人的行为明显的违背了合同的诚实信用原则。本案是商品房买卖合同纠纷，本案中答辩人非但未继续付款，相反被答辩人反而退还给了答辩人部分购房款，显然违背了正常的交易规则，且被答辩人也无证据证明其退给答辩人购房款的原因及依据，很明显被答辩人是在恶意诉讼，依法应当驳回被答辩人的诉讼请求。

二、即便被答辩人不认可双方已经实际解除了该《商品房出售合同》，被答辩人的诉讼请求也没有法律依据，不能够得到支持。

1、根据双方所签订的《商品房出售合同》第九条之规定，本案房屋交付的标志为‘签订完出售合同’。即如果该合同依然有效，那么从该合同签订之日起该房屋的所有权已经转移至答辩人所有，依据不动产转移的原则，则被答辩人只能要求答辩人继续履行该合同而不能要求解除该合同。

2、被答辩人的第3项诉讼请求要求答辩人支付赔偿金，依据相关法律规定，赔偿金的支付必需依已发生的实际损失为依据，而本案中被答辩人并未提供证据证明其已经发生的实际损失。依据相关法律规定即便被答辩人主张赔偿损失，其损失也仅仅只能按照银行的同期存款利率计算。

同时，即便被答辩人要求赔偿的诉讼请求能够得到支持，其赔偿金额也应当依据该《商品房出售合同》第十二条之规定，被答辩人(合同甲方)如行使单方解除合同权利时，答辩人(合同乙方)的赔偿金额以总房价的0.01%计算。何况该赔偿的计算与本合同第二十条答辩人行使单方解除合同权利时被答辩人赔偿给乙方的赔偿金额表述一致，应当予以认可。

本案中的《商品房出售合同》是被答辩人提供和格式合同，如果该格式合同中出现相互冲突的条款，依据相关规定，应当选择对答辩人有利的条款，即《商品房出售合同》第十二条之规定，适用总房价的0.01%计算赔偿金额。

3、该《商品房出售合同》第十九条明确写明该房屋办理的是‘小产证’，依据相关法律规定小产权房禁止买卖交易，那么该《商品房出售合同》应为无效合同，被答辩人应当退还答辩人已经交纳的全部购房款。

4、该《商品房出售合同》明确约定如一方行使单方解除权，必需以书面形式通知对方。本案中被答辩人并未履行该约定，本案中被答辩人提交的用以证明其已经通知答辩人的证据emn快递单上的地址只是答辩人身份证上的地址，并非答辩人的实际居住地，更何况该快递单上只有‘保安’或‘同事’的代签，并没有答辩人的签名，在被答辩人不能出具答辩人已经授权他人代收信件的授权委托的情况下，被答辩人明显不能够证明答辩人已经受到了该所谓的‘通知’.同时被答辩人也不能够证明其向法庭所提交的快递单内的文件就是其所称的‘催告函’、‘通知’等文件。

综上，在被答辩人的诉讼请求既与事实不符由没有法律依据更没有相关的证据能够证明的情况下，请法庭依法驳回被答辩人的诉讼请求。

答辩人：_________________

第9篇 撤销商品房买卖合同

甲方与乙方于________年________月________日签订了坐落于________房产的《xx市商品房买卖合同》，于________年________月________日在贵局办理了商品房合同备案，合同备案号为，同时办理了预告登记，预告登记证号为。现因________________，经甲乙双方协商一致，现特向贵局共同申请撤销商品房买卖合同备案，同时共同声明双方所签定的《xx市商品房买卖合同》一式份作废。

特此申请

申请人甲方(公章)：________________乙方(签章)：________________

法人(签章)：________________身份证号：________________

代理人：________________代理人：________________

身份证号：________________身份证号：________________

第10篇 经适房买卖合同撤销

卖方：

买方：

甲方根据《中华人民共和国____市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得____市______区地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证，经____市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，____市经济适用住房销售许可证号为京房内证字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。

第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条乙方同意________年____月____日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________

第四条甲方同意在________年____月____日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《____市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《____市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到____市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日

第二天起至实际交付之日止，每延期____日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______向乙方支付违约金。逾期超过____日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后____日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第____日起至实际付款之日止，每延期____日，乙方按延期交付房价款的万分之______向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过____日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力

第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种方式解决纠纷。

提交北京仲裁委员会仲裁。

任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

__编码：__编码：

代理人：代理人：

联系电话：联系电话：

________年____月______日________年______月______日

预售登记机关：

经办人

________年月日