- 目录
第1篇 提供劳务者被告上诉状
上诉人(一审原告):_________________张__________,女,苗族,系湖南省_______________二组,身份证号____,暂住宁波市鄞州区_______________1,电话:____________________。
被上诉人(一审被告):_________________宁波市鄞州_________________厂,地址:_________________宁波市鄞州区_____________
负责人:______________,
上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案,不服宁波市鄞州区人民法院_____年_____月_____日作出的(_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书,现提起上诉。
上诉请求
1、一审判决认定事实错误,证据不足,且适用法律错误,请求二审法院撤销一审判决,依法改判;
2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;
3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。
事实及理由
1.__________________
2.___________________
综上所述,一审判决认定事实错误,证据不足,适用法律错误。上诉人不服该判,依法上诉。恳请二审法院依法改判、支持上诉请求。
此致
宁波市中级人民法院
上诉人:______________
第2篇 起诉状(提供劳务受害)
原告:管*
被告:上海**保洁服务有限公司
诉讼请求:
1、判令被告赔偿原告医疗费37305.77元、交通费500元、住院伙食补助费140元、律师费人民币*元,共计40945.77元;伤残赔偿金、护理费、营养费、精神损害抚慰金、误工费等,待鉴定报告作出后再行明确。
事实与理由:
原告系被告雇佣的员工,于2015年11月17日入职,双方签订了《劳务合同书》,原告从事保洁工作。1月23日12时10分许,原告在松江厂区工作过程中发生伤害事故,造成右手骨折,后进行了手术。原告治疗已结束,但被告未给予任何赔偿,现原告依法提起诉讼,要求判令被告赔偿原告医疗费37305.77元、交通费500元、住院伙食补助费140元、律师费人民币*元,共计*元;伤残赔偿金、护理费、营养费、精神损害抚慰金、误工费等,待鉴定报告作出后再行明确。望法院判如所请。
此致
松江区人民法院
具状人:
年 月 日
第3篇 劳务公司提供专项劳务服务合同书
甲方:_______________公司法定地址:_______________
乙方:_______________国籍:_______________住址:_______________护照/身份证号码:_______________
鉴于乙方是下列中的第类人员,甲方拟聘用乙方为甲方提供专项劳务服务,乙方愿意为甲方提供专项劳务服务,本着诚实信用的原则,经过充分友好协商,双方于__________年__________月__________日在中华人民共和国北京市达成以下合同条款以资信守
a、已办理退休手续;
b、已办理内退手续;
c、已办理协议离岗手续,并且协议尚未到期;
d、有学籍的在校学生;e、与第三人已经签署合法的劳动合同,建立劳动关系。
第一条定义和释义以下名词除本合同条款另有解释和约定外具有以下定义和释义
1.1本合同,是指甲方和乙方于上述时间和地点达成的本《劳务服务合同》;
1.2专项劳务服务,是指本合同第二条约定的专项劳务服务;
1.3第三人本合同签约双方之外的任何自然人、企事业单位、政府机关及组织。
第二条服务内容、质量标准及提供服务的时间、地点和方式乙方向甲方提供专项劳务服务的内容为:
乙方向甲方提供服务的详细内容、质量标准以及提供服务的时间、地点和方式详见本合同附件一。
第三条乙方的资质
乙方应受过良好的教育或专业培训具有提供甲方所需劳务的资质。
第四条劳务报酬及其支付方式
4.1甲方按照第种方式支付乙方的劳务报酬
1、乙方的劳务报酬按每小时______________元人民币计收,甲方于每月______________号前以现金形式向乙方依法支付上一个月的累积报酬。
或者;
2、乙方的劳务报酬按批次计收,甲方于乙方完成该次劳务后的日内以现金形式依法支付。
4.2乙方劳务报酬的个人所得税的缴纳,按照国家规定执行。
4.3乙方提供专项劳务有瑕疵给甲方造成损失的甲方有权利直接在给乙方的报酬中抵扣。
第五条合同期限5.1本合同的期限自______________年______月________日起至_____________年______月________日止。
第六条乙方义务乙方保证依据本合同及附件如期向甲方提供劳务并交付成果。
因乙方提供劳务导致甲方面临第三人权利追索、被提起仲裁或诉讼及产生任何纠纷的乙方有义务积极配合甲方处理上述事宜
第七条甲方义务
7.1甲方不得强令乙方从事违反法律法规的活动。
甲方应为乙方提供劳务配备必要的配套设施、设备及环境,并保证该设备、设施、环境的安全。
7.2甲方应依法按时足额向乙方支付报酬。
7.3甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。
第4篇 银行需要提供劳务合同
2023银行需要提供劳务甲方:_________________
乙方:_________________
一、分包名称:_________________
二、工程施工范围:_________________
三、工程质量标准:_________________
四、项目造价:_________________
五、工期:_________________
六、工程价款人民币大写:_________________,小写:_________________元
七、支付方式:_________________
1、工程按进度付款:_________________每月25日前报本月完成工程量,经甲方验收合格后,按合同单价付至工程量的70%工程款。工程竣工验收合格后,付至工程量的95%工程款。剩余5%留作质保金。保修期为二年,保修期结束后,工程无质量问题,一次性清。
2、最终结算按双方确认后的实际工作量结算。
八、乙方守则:_________________
1、节约甲方水、电,文明施工,按双方协商的工程标准定时、定量完成工作。工作人员施工时,应遵守安全操作规程,做到防患于未然,未按安全操作规程施工所造成的安全事故,乙方承担全部责任。
2、工作中接受甲方的监督与检查。
九、甲、乙方的权利及义务:_________________
1、甲方指派专人与乙方联系、协商各项事宜,为乙方免费提供水、电及物品存
1放室。
2、乙方授权承包人行使以下职责权限:_________________
十、违约责任:_________________
在合同期内,任何一方未经对方同意不得随意终止合同,否则将按违约处以违约罚款。
十一、乙方施工时,如遇不可抗拒力则工期顺延。
十二、本合同未经事宜,双方另行协商。
甲方(签章)乙方(签章)
负责人:_________________负责人:_________________
代理人:_________________代理人:_________________
电话:_________________电话:_________________
第5篇 2023年国家民法考点练习题:提供劳务合同
2023年国家司考民法考点练习题:提供劳务的合同
一、单项选择题:每题给四个选项,选项中只有一个答案是正确的,应试人员应将正确的选项选择出来,多选或不选均不得分。
1.甲将一批布匹(价值150万元)委托乙商行出卖,双方只约定,每匹布售价为当时的市场定价20元和乙商行的报酬为售价的5%。甲与乙商行订立的合同为:( )
a.买卖合同
b.居间合同
c.行纪合同
d.保管合同
正确答案:c 解题思路:本题涉及行纪合同与相关合同的区别问题行纪合同是商事合同,行纪人为商人,行纪行为为有偿行为,故本题选c
2.顾某乘坐某公司长途客车从山东前往河南,在途中其随身携带的手机被他人秘密窃取,等扒手下车后,其他乘客方告知顾某,顾某立即叫停车辆,下车追赶小偷,此时,车上的司售人员没有予以协助,最后让小偷逃之天天。顾某诉至法院,要求运输公司赔偿损失。对此,下列说法正确的是:( )
a.顾某所受损失只能由小偷赔偿
b.顾某所受损失只能由自己承担
c.顾某有权以违约为由请求运输公司赔偿部分损失
d.顾某有权以侵权为由请求运输公司赔偿部分损失
正确答案:c 解题思路:本题涉及旅客运输合同问题根据《合同法》第303条第1款的规定,在运输过程中旅客自带物品毁损、灭失,承运人有过错的,应当承担损害赔偿责任本题中,顾某乘坐某公司长途客车,与公司之间达成了旅客运输合同顾某在旅行过程中发现其随身携带的手机被盗,并下车追赶小偷,而此时车上的工作人员没有予以协助,导致小偷逃之夭夭在此过程中.运输公司的工作人员对顾某手机无法追回存在一定过错,故运输公司应当承担相应的赔偿责任,故本题c选项正确,ab选项错误顾某的损失系小偷的侵权行为造成的,运输公司并未实施侵权行为,故不承担侵权责任,d选项错误因此,本题正确选项为c
3.甲欲出卖自己的一套商品房,遂与乙订立了居间合同,由乙代为寻找买主,则关于居间合同当事人的权利义务,下列说法不正确的是:( )
a.乙促成合同成立的,甲应当按照约定支付报酬
b.乙促成合同成立的,居间活动的费用由甲负担
c.乙未促成合同成立的,不得要求支付报酬
d.乙未促成合同成立的,居间活动支出的必要费用由甲支付
正确答案:b 解题思路:本题涉及居间合同的问题依据《合同法》第426条的规定,居间成功的,委托人应当支付报酬,但费用由居间人自己承担,故a选项正确,b选项错误依据《合同法》第427条的规定,居间不成功的,居间人不得要求报酬,但可以要求支付必要费用,故cd选项正确因此,本题正确选项为b
4.甲公司欲购买一批仪器,委托刘某提供媒介服务。甲公司和有关当事人对刘某提供媒介服务的费用承担问题没有约定,后又不能协商确定。在此情况下,对刘某提供媒介服务的费用应按下列哪个选项确定?( )
a.甲公司应当向刘某预付提供媒介服务的费用
b.在刘某促成合同成立时,甲公司应当承担其提供媒介服务的费用
c.在刘某未促成合同成立时,应当由刘某自己承担提供媒介服务的费用
d.在刘某促成合同成立时,应当由刘某自己承担提供媒介服务的费用
正确答案:d 解题思路:本题涉及居间合同的费用承担问题依据《合同法》第426条、第427条的规定,居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬对居间人的报酬没有约定或者约定不明确,依照本法第61条的规定仍不能确定的,根据居间人的劳务合理确定因居间人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的,由该合同的当事人平均负担居间人的报酬居间人促成合同成立的,居问活动的费用,由居间人负担居间人未促成合同成立的,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居问活动支出的必要费用依据上述规定,本题正确选项为d
5.吉林省雄立林场与某铁路局订立了货物联运合同,发运1000立方米木材。该批货物经铁路运至大连市,又由大连市某海运公司从海路运至广州市,再由某汽车运输公司从广州市运至终点站。当收货方到汽车运输公司提货时,发现短少50立方米木材。有关单位互相推卸责任。请问:林场应向谁索赔?( )
a.汽车运输公司
b.铁路局
c.海运公司
d.铁路局、汽车运输公司、海运公司
正确答案:b 解题思路:本题涉及多式联运合同中承运人的责任问题依《合同法》第313条、第321条的规定,在多式联运合同中,货物毁损、灭失发生的运输区段不能确定的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任因此,本题正确选项为b