- 目录
第1篇 工程建筑材料购销合同
2023工程建筑材料购销甲方(购方)：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
乙方(销方)：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注
价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分￥
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
…………………………
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：
1.甲方在____年____月____日前付定金________元;
2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____%的违约金。
乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____%的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
相关合同范本
如何签订购销合同灯具音响设备购销合同种猪购销合同
五金电器家电购销合同超市商品购销合同茶叶购销合同
甲方：________________________
代表人：________
开户银行：________
帐号：________________年__月__日
乙方：________________________
代表人：________
开户银行：________
第2篇 建设工程建筑材料检测合同
2023建设工程常用建筑材料检测甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：
第一条：检测内容
1、工程名称：
2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条：检测费用和结算
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；
2、检测费用累计达到万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后10个工作日内结清；
3、乙方向甲方提供4份检验报告（原件）。超出部分按叁元/份计。
第三条：双方责任
1、甲方责任
1）负责对见证材料出具相关证明；
2）及时提供建筑材料的试件；
3）及时和乙方进行结算。
2、乙方责任
1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；
2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；
3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；
4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的1%进行处罚；
2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；
3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的1%进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
1）仲裁机构申请仲裁；
2）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式捌份，甲、乙方各执肆份。
甲方（盖章）乙方（盖章）：
地址：地址：
电话：电话：
签约代表：签约代表：
第3篇 工程建筑材料购销合同书
甲方(需方)：_________________
法定代表人：_________________
甲方公司地址：_________________
甲方施工地址：_________________
乙方(供方):_________________
法定代表人:_________________
乙方公司地址:_________________
根据《民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到_________________省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划___天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员
对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后__个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款________%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_________%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方(公章)：_________________供方(公章)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
或其委托代理人：_________________或其委托代理人：_________________
第4篇 工程建筑材料买卖合同
2023工程建筑材料买卖甲方：(购货方)
乙方：(供货方)
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条材料及价格
第2条材料包装
包装标准：
包装费用：
第3条收货规定
交货单位：
收货单位：
运输方式：
第4条合同价款
本合同总价款为人民币_____元(大写：)。
第5条货款支付
材料预付款：按合同款的支付。
材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付。
支付方式：
第6条其他
本合同未明确事项均按有关规定和条款执行。
本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效。
本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第5篇 工程建筑材料购销合同范本
1.工程建筑材料购销合同范本
供方：__________________（以下简称甲方）
需方：__________________（以下简称乙方）
为完成工程施工，经双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，在遵守需方与业主签订的（称主合同）的前提下签署本合同，以备双方共同遵守。产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
一、本单价为材料送到工地的到场价格，包括：运费及装卸费。本单价为固定价格，无论市场价格如何变化，国家政策如何调整，本单价均不做调整。
二、质量要求、技术标准：供方所提供的产品必须满足各种产品现行。
三、供方对质量负责的条件和期限：供方必须满足需方对产品质量的要求。材料质量保证期为：按各种产品质量保证期执行（自材料最终验收之日起计算）。
四、交（提）货地点、方式：供方负责运至需方工地所指定地点，供方负责及时卸货。
五、运输方式及到达站（港）和费用负担：供方提供1、汽车2、火车3、船舶运输，运杂费用由需方承担。运输过程中要按国家标准包装、覆盖，做到无抛洒、无遗漏，不污染环境。
六、合理损耗及计算方法。
七、计量方式（结算依据）：以运至需方工地，需方实际验收合格的数量为准，需方提供计量方式：
1、检斤（过磅）
2、检尺。
八、包装标准、包装物的供应和回收：供方提供的包装标准为：包装标准要符合国家标准。费用由供方承担。供方对包装物不进行回收。
九、验收标准、方法及提出异议期限：货到需方工地后，需方按行业标准进行验收，供方须随货提供产品出厂材质单等技术资料原件加盖红章）。需方在货到工地后1日内验收完毕，如有质量异议须在货到3日内向供方提出。
十、安全防护：供方应对送货人员配备必要的劳保用品和安全防护用品，产品应是有生产许可证的厂家、并且符合国家安全防护标准要求。
十一、随机备品、配件工具数量及供应办法：无
十二、结算方式及期限：无预付款（特殊情况下需支付预付款时，预付款比例不超过合同总价的____%）。需方按月（每___月___日）结算货款，每次结算后____日（或月）内支付供方货款的____%，余下的____%的货款作为质量保证金，待工程缺陷责任期完无质量问题时，需方无息支付给供方。结算时供方法定代表人或其书面授权委托人到场（委托人身份证复印件留需方财务），每次结算供方应提供相应的正式发票。
十三、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十四、双方责任
（一）、需方责任
1、按需方指定时间交货的，需方提前____天通知供方具体的供货时间、规格、数量（或施工计划安排）等信息，以便供方提前作好供货准备。
2、需方负责提供材料存放场地，派专人指挥供方送货车辆。供方驾驶员须服从供方收料人员的指挥，把货物卸到指定地点。
3、如果需要需方可到供方厂内进行实地考查，供方应提供方便条件并给予配合。
（二）、供方责任
1、供方负责供应满足业主、监理和需方试验室检验合格的材料，需方对材料质量有监督权。
2、供方所供应材料如不符合合同约定要求且已经卸料的，供方要及时负责清理出场，所发生的费用由供方自行承担。
3、供方供应量不能满足需方或材料质量不符合本合同约定的标准时，需方有权终止合同执行并另选合格供货商。
十五、违约责任
1、供方如在规定的时间内不能提供需方所订购的产品（不可抗力因素除外），根据影响施工的程度，所造成的直接和间接损失全部由供方承担。
2、经证实因供方产品质量原因而造成的工程质量事故，由此产生的一切责任和经济损失均由供方承担。
3、因需方计划不及时而影响供方的供货，所造成的损失由需方自行承担。
十六、不可抗力：供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。
十七、解决合同纠纷的方式：本合同执行过程中，发生本合同未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，双方可向工程当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果是最终的，对双方都有约束力。
十八、其他约定事宜
1、需方若因业主原因发生设计变更，需对本合同内容进行变更时，则供方应无条件服从。双方因其他原因引起的合同变更或解除，需双方同意且以书面形式确定，若一方不同意，原合同继续有效。
2、监理、业主对供方提供材料同样有权检验，提出的合理要求，供方必须无条件接受。
3、供需双方均为独立核算单位，双方与第三方的单位、集体、个人发生的任何经济往来均不牵扯另一方。
4、由于供方驾驶员操作不当造成的安全事故，供方负全部责任，需方不承担任何连带影响。
十九、本合同一式肆份，供方执贰份，需方执贰份，经双方签字盖章后生效，结清帐款后自行终止。
甲方（公章）：__________________乙方（公章）：__________________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
2.工程建筑材料购销合同范本
购货单位：_________（以下简称甲方）
供货单位：_________（以下简称乙方）
为了明确甲乙双方各自应承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、材料的名称、品种、规格和质量
1、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量、品种、数量、规格要求以以下明细表为准。乙方供应材料设备一览表。
二、材料的数量和计算单位、计算方法
1、计算单位、计量方法：计量的单位以明细表要求为准；
2、计量的方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收为准。砂石料以实铺场地压实方数测量为准，其他以实收数量为准。
三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
到货地点和接货单位（或接货人）：_________。
四、材料的价格和货款的结算
1、产品的价格（单价以合同明细表中约定价格为准、此价格为到货含税价。）
2、此价格为固定价，合同期内不得浮动。
五、验收方式
1、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。
2、验收方法：实际现场验收方为准。
3、验收标准：行业统一标准。
4、验收人员：甲方指定人员。
以上材料为甲乙双方商定，乙方不得增加数量并保证工程正常施工。
六、对材料提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应当场拒收。
2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、乙方违约责任
1、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。
2、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价；如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。
3、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。
八、甲方违约责任
1、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金。
2、甲方违反合同规定拒绝接受质量、规格、型号等符合合同要求材料的，应当承担因此造成的所有费用及损失。
3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
九、不可抗拒力
甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、结算方式
甲方在合同签订后，付给乙方采购定金：人民币_________元，在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算，具体付款方式如下：待工程竣工后，付清全部余款。
十一、其它
乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料货款付清后，该合同自动失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
