- 目录
第1篇 建筑施工设计合同范本专业版
发包方(甲方):
地址:
设计方(乙方):
地址:
根据民法典的相关规定,鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体,甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接,结合本合同的具体情况,特签订如下协议,以便共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称:
2、设计规模:
3、承接方式:
4、工程地点:
二、甲方义务
1、在工程开工前_______天,甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
2、甲方应及时提交设计前的基础文件,并保证其合法性与完整性。
3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款,不得无故拖延。
4、甲方有义务保护乙方的设计版权,不得复制、披露、转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。
2、乙方应在收取定金后_______天内,交付设计草图。
3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内,交付效果图。
4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内,交付施工图纸。
5、乙方的设计不得指定商品和商家。
6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更。
四、设计费
1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础,上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。
2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金,_________元,结算时折算为设计款。
3、在确认设计草图两天内,甲方应向乙方支付第一笔设计费,_________元。
4、在验收效果图后两天内,甲方应向乙方支付第二笔设计费,_________元。
5、在乙方交付完施工图纸两天内,甲方验收合格的,甲方应向乙方支付尾款,_________元。
五、保密条款
甲乙双方在合同履行过程中,均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可,私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料,否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。
六、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应按设计费的______%,向乙方支付违约金,_________元。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付设计费的_________%,_________元。(甲方可在设计费中扣除)
七、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务都履行完毕后,合同自行失效。
2、本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份,并交工程所在地建筑单位留存_________份。
3、因履行本合同发生争议,协商不成的,双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁,仲裁仍不能解决的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜,需经双方共同协商,协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力,相反条款遵循意思自治。
甲方:
代表人:
身份证号:
联系方式:
签订时间:_________年_________月_________日
乙方:
负责人:
身份证号:
联系方式:
签订时间:_________年_________月_________日
第2篇 建筑施工设计合同
发包方(甲方):
地址:
设计方(乙方):
地址:
根据民法典的相关规定,鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体,甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接,结合本合同的具体情况,特签订如下协议,以便共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称:
2、设计规模:
3、承接方式:
4、工程地点:
二、甲方义务
1、在工程开工前_______天,甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
2、甲方应及时提交设计前的基础文件,并保证其合法性与完整性。
3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款,不得无故拖延。
4、甲方有义务保护乙方的设计版权,不得复制、披露、转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。
2、乙方应在收取定金后_______天内,交付设计草图。
3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内,交付效果图。
4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内,交付施工图纸。
5、乙方的设计不得指定商品和商家。
6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更。
四、设计费
1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础,上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。
2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金,_________元,结算时折算为设计款。
3、在确认设计草图两天内,甲方应向乙方支付第一笔设计费,_________元。
4、在验收效果图后两天内,甲方应向乙方支付第二笔设计费,_________元。
5、在乙方交付完施工图纸两天内,甲方验收合格的,甲方应向乙方支付尾款,_________元。
五、保密条款
甲乙双方在合同履行过程中,均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可,私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料,否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。
六、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应按设计费的______%,向乙方支付违约金,_________元。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付设计费的_________%,_________元。(甲方可在设计费中扣除)
七、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务都履行完毕后,合同自行失效。
2、本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份,并交工程所在地建筑单位留存_________份。
3、因履行本合同发生争议,协商不成的,双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁,仲裁仍不能解决的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜,需经双方共同协商,协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力,相反条款遵循意思自治。
甲方:
代表人:
身份证号:
联系方式:
签订时间:_________年_________月_________日
乙方:
负责人:
身份证号:
联系方式:
第3篇 2023年建筑施工设计合同
2023年最新建筑施工设计合同样本整理版
发包方(甲方):______________
代表人:____________________
设计方(乙方):______________
设计等级证书:______________
鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下:
第一条、工程概况
1、工程地点:____________________
2、设计项目:____________________
3、设计内容:____________________
4、承包方式:____________________
第二条、设计依据
甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条、乙方任务
1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。第1页最新建筑施工设计合同样本整理版
第四条、设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,大写为__________,设计费总计__________万元,大写为__________。
2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币,大写为__________。 风险告知:定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元,大写为__________。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元,大写为__________。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。
第五条、保密条款