欢迎光临管理者范文网
当前位置:管理者范文网 > 合同范本 > 合同范本

土地开发建设合同(3份范本)

更新时间:2024-11-20 查看人数:87

土地开发建设合同

第1篇 金融合同:中国人民建设银行城镇土地开发和商品房借款合同

合同编号:房字第__________号

借款单位:_______________(以下简称甲方)

地址:__________________________________

电话:__________________________________

贷款单位:中国人民建设银行(以下简称乙方)

地址:__________________________________

电话:__________________________________

甲方经____________批准,开发____________,面积____________平方米,工作量____________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。现经双方商定,根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定,特签订借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款(大写)____________万元,用作开发____________的周转金。附用款计划。

二、借款期限为____________,即自________年________月________日起,至________年________月________日止。

三、借款利率定为月息________‰,每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。

四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。

五、甲方以________和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。

六、甲方用________作为借款的保证。全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。

七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。

八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。

九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方违约金。

十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。

十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。

十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。

甲方:(公章)___________________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

乙方:中国人民建设银行_________行

(公章)_________________________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

担保单位:(公章)_______________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

第2篇 土地开发项目建设合作合同

2023土地开发项目建设合作甲方:_______________(以下简称甲方)

乙方:_______________(以下简称乙方)

为使_______________项目(以下简称本项目)在________________实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。

一、土地问题

1、地位置及出让方式

甲方同意本项目进入________出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于________占地约________亩。其中独自使用面积________亩,代征道路面积________亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

2、土地价格

为体现对本项目的支持,甲方初步确定以________万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为________万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计________万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式

高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1、开工条件

(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于________年________月________日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即'九通一平'的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。

(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

2、工程进度

乙方必须在________年________月________日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

3、竣工时间

乙方必须在________年________月________日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。

三、违约责任

1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金________%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金________%的违约金。

4、为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的50%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额x50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。

四、其他

1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。

3、本协议一式________份,甲、乙双方各执________份。________份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。

4、本协议于________年________月________日在中华人民共和国________市签订。

5、本协议有效期限自________年________月________日起至________年________月________日止。

6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

甲方:________(章) 乙方:________(章)

法定代表人(委托代理人):________ 法定代表人(委托代理人):________

法人住所地:________ 法人住所地:________

电话号码:________ 电话号码:________

第3篇 中国人民建设银行城镇土地开发和商品房借款合同

合同编号:房字第__________号

借款单位:_______________(以下简称甲方)

地址:__________________________________

电话:__________________________________

贷款单位:中国人民建设银行(以下简称乙方)

地址:__________________________________

电话:__________________________________

甲方经____________批准,开发____________,面积____________平方米,工作量____________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。现经双方商定,根据《城镇土地开发和 商品房 贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定,特签订 借款合同 ,共同遵守。

一、甲方向乙方借款(大写)____________万元,用作开发____________的周转金。附用款计划。

二、借款期限为____________,即自________年________月________日起,至________年________月________日止。

三、借款利率定为月息________‰,每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。

四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。

五、甲方以________和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。

六、甲方用________作为借款的保证。全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。

七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的 抵押 。借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。

八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。

九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方 违约金 。

十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。

十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。

十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。

甲方:(公章)___________________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

乙方:中国人民建设银行_________行

(公章)_________________________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

担保单位:(公章)_______________

负责人:(签章)_________________

_________年_________月_________日

土地开发建设合同(3份范本)

2023土地开发项目建设合作甲方:_______________(以下简称甲方)乙方:_______________(以下简称乙方)为使_______________项目(以下简称本项目)在________________实现产业化,根…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关土地开发信息

  • 土地开发建设合同(3份范本)
  • 土地开发建设合同(3份范本)87人关注

    2023土地开发项目建设合作甲方:_______________(以下简称甲方)乙方:_______________(以下简称乙方)为使_______________项目(以下简称本项目)在________________实 ...[更多]

  • 土地开发商合同(5份范本)
  • 土地开发商合同(5份范本)26人关注

    2023城市土地开发商品房借款借款单位:____________________________(以下简称甲方)贷款单位:____________________________(以下简称乙方)甲方经____________批准,开 ...[更多]

  • 土地开发合同(16份范本)
  • 土地开发合同(16份范本)19人关注

    2023城市土地开发商品房借款借款单位:____________________________(以下简称甲方)贷款单位:____________________________(以下简称乙方)甲方经____________批准,开 ...[更多]

相关专题