- 目录
-
第1篇广告牌加工制作合同通用版 第2篇熏烧火腿肠承揽加工制作合同 第3篇加工制作合同格式 第4篇加工制作服务合同 第5篇加工制作合同通用版 第6篇产品加工制作合同 第7篇20xx年加工制作合同 第8篇建筑物加工制作合同 第9篇木制品加工制作合同 第10篇加工制作承揽合同书 第11篇架空乘人装置加工制作合同 第12篇广告牌加工制作标准合同范本 第13篇铝合金门窗加工制作安装施工合同书 第14篇学校课桌加工制作合同 第15篇委托加工制作合同 第16篇角柜加工制作合同
第1篇 广告牌加工制作合同通用版
业 主: 总包方): 分包方(乙方): 合同编号:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订xx本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程特点:
4、承包范围:
第二条:工程承包价款以及材料供应
1、钢结构制作包干单价: 14000 元吨(壹万肆仟元吨)。
2、此价格包括土建xx柱基础施工。
3、此价格含一半税金,另一半税金由总包方承担。竣工验收合格后由总包方代扣代缴。
4、本工程包干单价为乙方包工包料方式总包干单价(钢材甲方供应),不含甲方与业主等其他单位部门的施工配合费。水电费、乙方管理费乙方自理。如因设计或施工期间工程变更,造成工程量增减,工程款变更按照本合同单价计算增减。
5、甲方供应钢材运抵加工制作场地由乙方负责卸车。
6、工程做法均按设计施工图施工,xx柱钢结构均按图纸理论重量,计算规则执行国家现行有关定额工程量计算规则。
7、甲方供应钢材按设计施工图加损耗系数供应,损耗系数按国家现行有关定额标准执行。
8、材料供应:所有钢材由甲方供应,按施工进度计划分批次运抵乙方加工制作场地。所有铺材、标准件、消耗材料由乙方供应。
第三条:工程工期
1、甲乙双方根据业主要求以及工程整体施工需要,双方商定本工程总工期为 工作日。
2、工程开工日期暂定为________年____月____日,具体日期由甲方在开工前10天书面通知乙方,乙方委派乙方工地负责人与甲方共同进行勘查现场,甲方协助乙方在施工当地负责办理加工制作场地的探寻工作。
3、工期顺延:如遇下列条款现象,工期相应顺延。甲方解决下列事项期间不计算工期。
(1)甲方安装现场三通一平工作以及协调工作未做好,影响乙方进场施工;
(2)变更原技术条件或增加工程量的;
(3)甲方未按合同规定拨付工程进度款,或合同约定应由甲方提供的原材料不合格不能使用时;
(4)甲方图纸签证和应办理施工手续而拖延时间,因土建基础工程验收延期或与甲方其他工程项目因交叉施工影响乙方施工的;
(5)因业主现场代表或甲方代表签证不及时而影响下一道工序;
(6)不可抗力(包括雨天);
(7)其他业主或甲方认为应当顺延工期的事项。
第四条:价款的结算和支付
1、本工程没有预付款,每月按施工进度计划拨付进度款。
2、每月____日乙方上报当月完成工程量计划报表,以钢结构作为拨付进度款依据,土建基础含在内,钢结构分批次制作成成品或半成品且具备现场安装条件时,在乙方制作现场甲方验收合格后拨付包干单价的60%,在次月____日之前甲方完成当月工程量的审核、验收以及进度款的拨付工作。
3、钢结构xx柱分批次安装完毕后,且在安装现场按甲方要求恢复原有地形地貌后,由乙方每月____日上报当月完成工程量进度情况报表,甲方____日内组织有关人员验收合格后拨付包干单价的35%。在次月____日之前甲方完成当月工程量的审核、验收以及进度款的拨付工作。
4、工程质保金为工程总价款的5%,在本工程验收合格________年后的____日内甲方付清。
5、如遇工程量变更,双方以工程联系单确认工程价款,支付方法按工程进度依照上述条框执行。
6、甲方根据以上约定时间向乙方支付工程款,如未在规定期限内支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知后三天内停止施工。甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款,每逾期____日支付的违约金为应付款的千分之 执行,违约赔偿不足以弥补乙方损失的,甲方承担由此给乙方造成的经济损失。
7、如果甲方在收到乙方的所完成工程验收情况报表后,甲方____日内不予验收,视为工程已经验收合格。
8、工程验收合格后,甲方按上述条框不支付工程款的,违约金按总造价每日千分之 支付。
9、甲方拖欠乙方工程款,若甲方不能按时付款或提供确实的付款担保,乙方可单方面终止合同,并按照《中华人民共和国民法典》
第二百八十六条规定解决工程款问题。
10、付款方式:甲乙双方采取现金或者银行转账结算,或采用银行即期汇票,结算币种为人民币。
第五条:双方权利义务
一、甲方的权利义务
1、办理施工许可方面有关所需证件、特殊操作的审批手续;向乙方移交施工安装现场土建有关资料;协调处理施工安装现场周围的农用地的平整场地以及占用道路等工作,保证乙方施工场地具备施工条件。
2、协调处理能将制作、安装施工所需水、电、等管道线路接引至施工场地,保证乙方能够安全使用,并满足施工需要。保证施工现场与外界主要道路连接通畅,满足乙方运输和施工需要。向乙方进行技术交底,成品保护,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
3、协调处理高速路上钢结构成品、半成品超大、超宽、超高件的运输有关手续的办理工作。
4、协调处理钢结构xx柱安装时大型吊车占用道路的工作。协调处理施工安装现场运输车辆、以及后勤服务车辆的通行工作。
5、甲方派驻 为驻工地代表,行使下列职责:
(1)下达施工方面指令、通知等,由本人签字后,以书面形式交给乙方工地代表,乙方代表在回执上签字和注明时间后生效。
(2)有权对乙方工程量增减进行核实并以联系单方式确认。
(3)有权代表甲方确认工程变更和工程商洽。
(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。
6、组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底。该图纸经甲方或甲方代表签认后,作为乙方预算和施工的依据。同时甲方向乙方提供施工计划。
二、乙方的权利义务
1、乙方委派 为项目经理,具体行使下列职责:
(1)乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后交给甲方代表,甲方代表在回执上签字后生效。
(2)按照合同和甲方及甲方代表的要求组织乙方人员施工,向甲方提供施工进度计划表。
(3)根据合同和图纸要求采购工程材料,并提供产品合格证书。
(4)遵守行业地方政府和有关部门对施工现场场地交通和噪音以及环境保护和安全生产等管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,甲方承担由此发生的费用。严格遵守中华人民公路安全保护条例。
(5)做好施工场地内及地下管线和邻近建筑物的保护。已竣工工程未交付甲方之前,乙方按照相关要求对工程进行保护。若甲方在未验收前提前使用,乙方免除工程保护责任。
(6)严格按照设计施工图要求施工,严格按照高速公路行业高速公路钢结构广告牌制作标准规范进行施工
(7)甲方在开工前向乙方提交施工图 套,工程完工后向甲方提交竣工图 套,并提供完整的竣工资料 套以方便业主备案或内部存档
第2篇 熏烧火腿肠承揽加工制作合同
2023熏烧火腿肠承揽加工制作合同编号:________
定作方:_________(甲方)
承揽方:________
(乙方)
签订日期:____年__月__日
签订地点:__________
经充分协商,签订本合同,共同信守。
品名(或项目)、数量及价款:
使用原材料(半制品)及主要辅料规定:
(1)甲方向乙方提供部分:
质量要求:
检验及提供方法:_________
价款处理方法:__________
(2)乙方提供部分:
加工方法及质量、技术标准和负责期限:___________
包装要求及费用负担:_____________
交(提)定作物办法(包括运输方式和费用负担)、地点:_____
验收标准、方法和期限:________
给付定金数额、时间、方法:________
结算方式和期限:___________
违约责任:____________
其他:_____________
未尽事宜由双方另行协商。
定作方 承揽方
单位名称 单位名称
法定代表人 法定代表人
签约代表 签约代表
地址 地址
电话 电话
电挂 电挂
开户银行及帐号 开户银行及帐号
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
第3篇 加工制作合同格式
订做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期:合同签定起日内
其它说明:
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司
帐号:_______________________
开户行:_____________________
订做方
制作方
单位名称:
单位名称:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
签单日期:_______年_______月_______日
第4篇 加工制作服务合同
2023加工制作服务订做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期:_________合同签定起____日内
其它说明:
_________________________________
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
_________________________________
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限
_________________________________
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司
帐号:_______________________
开户行:_____________________
订做方:_______
制作方:_______
单位名称:_______
单位名称:_______科技有限公司
法人代表:_______
法人代表:_______
委托代理人:_______
委托代理人:_______
电话:_______
电话:_______
第5篇 加工制作合同通用版
订做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期: 合同签定起 日内
其它说明:
_________________________________
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
_________________________________
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限
_________________________________
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司
帐号:_______________________
开户行:_____________________
订 做 方
制 作 方
单位名称:
单位名称:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
签单日期:_______年_______月_______日
第6篇 产品加工制作合同
2023产品加工制作甲方:
法定代表人:
地址: 邮编:
电话: 传真:
乙方:
法定代表人:
地址: 邮编:
电话: 传真:
双方资料:
1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事 行业的中国企业;
2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事 行业的中国企业法人;
3、甲方已就 产品提出了专利申请,申请号为: ,乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。
甲乙双方为实现产业优势互补,共同做大做强,经过平等、友好协商,确立战略合作伙伴关系,就甲方委托乙方加工生产 系列产品事宜达成如下协议,以兹共同信守:
一、加工产品范畴:
1、产品品名:
与之配套的压具(包括: )应由甲方自行生产。
2、产品规格及技术参数:
产品规格和技术参数等发生变化,双方应另行签订补充协议。
二、委托加工订单:
1、甲方根据市场销售情况,于每月 日以书面或传真形式向乙方提供次月订单,明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等,乙方如有异议,应在接订单后2日个工作日内提出,甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。
2、乙方应按确认的订单提供产品,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划提前 天通知乙方,但调整幅度(量)不得超过计划的 %,若超过 %,双方另行协商。
3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产,尽力满足甲方订单的要求。
三、加工产品质量要求
1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产,产品质量符合国家标准或行业标准。
2、质保期: 年,从产品送达交付地点之日起计算。
3、产品质保期内出现质量问题,经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的,由乙方承担该批有质量问题产品的责任。
4、乙方交付的产品如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任:
(1)加工产品的投诉赔偿问题,甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付第三人,第三人签收确认,由乙方负担赔偿;当乙方对甲方处理有异议的,甲方可委托乙方协助甲方处理,甲方未经乙方同意对任何第三人所作的赔偿(人民法院判决的除外)不能作为甲方的损失计算依据;
(2)因产品设计、人为损害等乙方加工制造之外的原因所导致的问题,乙方不予承担责任。
四、原材料
1、产品所需原材料均由乙方采购,乙方应确保确保所采购的原材料符合产品质量标准要求。
2、目前原材料(主要材料 )的市场价格为: 元/吨。
五、加工费用及支付
1、乙方为甲方加工本协议第一条第一款所指定的产品,每台
的加工费为人民币 元,主要原材料价格(按照下订单时国家权威网站公布的市场价格为准)涨跌幅度超过本协议第五条第二款所确定的价格的 %的,每台的加工费相应涨跌 %。
2、加工产品的技术要求及材耗发生变化,双方应本着诚信、公平的原则共同商定合理的价格。
3、甲方应于下订单之日起三日内先向乙方支付该订单所需加工产品的加工费的30%,货到交付地点后 日内,甲方再先乙方支付加工费的65%,余款5%应于下订单之日起一年内支付完毕。
4、鉴于甲方向乙方的付款为持续状态,甲方应在付款单上注明每笔付款所对应的订单号,甲方未注明的,乙方有权决定甲方付款所指的订单号。
六、产品交付与验收
1、交付地点及运输: ,物流运输由乙方负责,运输费用由乙方承担,卸货费用由甲方承担。
2、交付时间:以甲乙双方确定的订单为准。
3、检验期限:甲方应在产品送达交付地点后 日内验收完毕。
4、产品质量异议提出及处理:若甲方发现产品不符合本协议的约定或者订单要求,应在验收期限内及时书面通知乙方,甲方在验收期限内未提出异议的,视为产品符合要求。乙方发现产品有质量问题,在未经甲方书面确认,甲方应妥善封存该产品,不得擅自处理该产品,否则视为产品合格。乙方在接到甲方的异议通知后 个工作日内应立即与甲方协商处理,协商不成的,由甲方将该产品提交国家有检验资质的机构进行产品质量鉴定,鉴定费用由甲方垫付,鉴定结果若产品合格,则鉴定费由甲方承担,若产品不合格,则鉴定费由乙方承担。
5、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准或行业标准。
七、合同的终止
1、本协议到期后自然终止。
2、本协议因合法解除而终止。
3、本协议因甲乙任何一方破产、注销或被吊销营业执照而终止。
4、本协议因不可抗力导致合同不能继续履行而终止。
5、本协议因其他法律法规所规定的原因而终止。
八、不可抗力
1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或新颁布法律规定等。
九、特别约定
1、基于乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,并且将继续为甲方研发、完善该产品提供技术支持和条件,甲方承诺甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工该同类型产品。
2、基于甲方系该产品的专利申请人(专利经核准后为专利权人),乙方承诺未经甲方同意,不得以任何形式给第三方提供或加工该产品。
十、违约责任
1、甲方逾期支付加工费的,每逾期一天,应按应付款总额的日万分之八向乙方支付违约金,甲方累计拖欠乙方应付款达 元的,乙方有权解除本协议。
2、乙方逾期向甲方交付产品的,每逾期一天,应按该产品价格总额的日万分之八向乙方支付违约金,逾期超过 日的,甲方有权解除本协议。
3、乙方所交付的产品经双方共同确认或者国家检验机构鉴定有质量问题的,乙方应按照质量问题的严重程度合理选择修理、更换或赔偿直接经济损失的责任。
4、甲乙任何一方违反本协议第七条的约定,应向对方支付违约金 万元。
5、本协议期限内,除本协议另有约定或者双方协商一致外,任何一方提前终止或解除本协议,应向对方支付违约金 万元。
十一、协议期限
本协议有效期为十年,自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
十二、争议的解决
本协议履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,由协议签订地人民法院裁决。
十三、通知条款
1、根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信、传真、电报、电子邮件、当面送交等方式传递,以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起10日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、其他条款
1、本协议未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。订单及本协议的附件和补充合同均为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本协议一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
签约代表(签字):
签约日期: 年 月 日
乙方(盖章):
签约代表(签字):
签约日期: 年 月 日
签约地点:
第7篇 20xx年加工制作合同
订做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期: 合同签定起 日内
其它说明:
_________________________________
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
_________________________________
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限
_________________________________
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司
帐号:_______________________
开户行:_____________________
订 做 方
制 作 方
单位名称:
单位名称:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
签单日期:_______年_______月_______日
第8篇 建筑物加工制作合同
2023建筑物加工制作甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据国家《民法典》《建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等,自愿公平,诚实信用的原则,按照甲乙双方的承诺,经双方协商,现就甲方
屋面钢结构加层委托给乙方施工,特签订本合同,望双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、质量标准:合格工程
二、承包范围:
1、铝合金窗户:
2、砖墙泥水部分:
3、钢结构加层部分:
三、承包方式:包清工、包质量、包安全
四、双方责任:
1、甲方责任:
甲方应做到无偿提供水电等相应配套设施,以方便乙方施工,另甲方应负责所做项目相应的合法手续,如遇物业、城管或其它行政单位的干预造成停工,乙方概不负任何责任,且甲方应给予乙方每人每天 元的误工补偿。未经甲方同意或允许,乙方严禁私自对工程结构进行破坏或处理。
甲方有权对不合格施工要求的乙方作业人员予以清退。
2、乙方责任
建立健全和完善项目组织管理机构,人员按承诺及时到位,服从管理,措施要得力,责任到人,限期完成。乙方应注意防火,确保消防安全,不得发生任何火灾事故,凡因乙方施工造成的火灾,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。杜绝违章和野蛮冒险施工现象,发现不安全隐患,必须先排除后施工。按规定进行安全防护,正确使用安全劳保用品。必须按照安全操作规程进行施工,并对施工作业人员进行安全生产教育和安全交底,确保自身安全和不伤害他人,对违反安全操作规程所发生的安全事故,由乙方自行负责。
五、结算及付款方式:
因本工程属于清包工方式施工,乙方不负责任何形式的税务票具,其中铝合金窗户部分工资小计 元,砖墙泥水部分工资小计 元,钢结构加层及楼梯部分工资 小计 元。以上共计 元。
乙方进场施工,甲方付 元做为乙方的生活费用和机械费用,主体框架形成之后付总承包款的 元,余款 元,在 工作日内甲方验收合格以后一次付清。
六、其它
1、未尽事宜双方协商解决,但不得违背本合约定的基本原则,否则,视为无效。
2、本合同双方签字后生效,施工完毕,款项结清后终止。根据产品质量法和建筑工程质量法中涉及工程质量时,本合同长期有效,并按国家相关法律条文执行。
3、本合同共二份,甲方、乙方各一份。
甲方: 乙方;
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
第9篇 木制品加工制作合同
2023木制品加工制作承揽方:以下简称甲方 定作方:以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台、货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条 加工成品品 名规格(长、宽、高)单位数量备注
第二条 加工成品质量要求
一、材种:柜台、货架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变、翘曲、拨缝、松榫;塑料面要求平直、整齐、四周不得有翘起、脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正、平直、安装方便。四、甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据。
第三条 原材料由甲方提供
图纸由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方。因此造成的损失,由乙方赔偿。
第四条 工程价款按核定价格单计算款_________元。
第五条 验收标准和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时,由_______物价局提供检验证明。第七条 交货的时间和地点_________年_________月_________日至_________月_________日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。交货地点在_________,由_________收货,验收合格,办理交接手续。
第六条 包装要求及费用负担由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按_________元计算,共计_________元,全部费用由乙方负担。
第七条 运输办法及费用负担由甲方负责运输,每件运输费用均按________元计算,共计________元,全部费用由乙方负担。运输造成的损失,由甲方负责。
第八条 本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款_________元(大写_________元)。甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还。
第九条 结算方式及期限乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款。
第十条 甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
六、由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。
第十一条 乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用。
第十二条 不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
第十三条 其他
一、本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
二、本合同于_________年_________月_________日经公证生效,合同履行完毕即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙双方各执一份,_________公证处、_________物价局、_________银行各存一份。
甲方(盖章):_________
代表人(签字):_______
_______年____月____日
乙方(盖章):_________
代表人(签字):_______
_______年____月____日
第10篇 加工制作承揽合同书
定作方:(简称甲方)
营业执照号码:___
承揽方:(简称乙方)
营业执照号码:___
根据《加工承揽合同条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额:仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法:___
二、原材料的提供以及规格、数量、质量:___
三、履行的期限、地点和方式:___
四、验收标准和方法:___
五、结算方式:___
六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。
承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx%或酬金总额xx%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金xx%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。
七、双方约定的其它条款:___
八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式xx份,正本双方各执份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到______年____月____日止。
十二、本合同签订日期:______年____月____日
定作方:___
代表:
开户银行:
帐号:
承揽方:___
代表:
开户银行:
帐号:
______年____月____日
第11篇 架空乘人装置加工制作合同
2023架空乘人装置加工制作甲方(委托方):____________
乙方(制作方):____________
甲、乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备,达成如下协议:
一、委托方式和范围:
甲方提供架空乘人装置及相关设备产品零部件图纸、装配工艺等技术资料,乙方按照甲方技术资料进行产品零部件的加工、装配,甲方委派专职技术、质检、仓管、物流、采购等相关人员进驻乙方现场,按照技术文件进行检验、验收。乙方自行安排加工、装配场地,承担零部件加工费用,并免费提供办公室,作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的办公场所。
二、实施细则:
1、甲方自行采购的原材料、外购件及配套件,需按乙方的车间人员的要求集中堆放,其质量问题由甲方负责,如影响乙方装配,则应补偿有关人工费用。
2、乙方免费提供一定一跨车间作为甲方的成品仓储。
3、委托加工期间,乙方作为定点加工单位,需严格按照甲方所提出的技术要求及工艺流程,保质保量的完成甲方所委托的各项产品的加工制作。现场的所有物料(含原材料、外购件及生产工具等)均由甲方采购,但乙方需根据甲方所提供的《生产计划表》提供相应的《材料需求计划》,以供甲方提前进行生产所需物资的准备工作。
4、甲方所委派的质检人员,作为甲方的授权代表,对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权,不达标及不合格产品均不得验收入库。
5、甲方委托加工的所有产品的单项价格另行以双方互签的《委托加工件价格明细表》为准。
6、结算:《委托加工件价格明细表》内所定的产品单价为含税价,结算时乙方需向甲方开具17%的增值税发票,付款方式采用滚动付款,双方协商付款进度。
7、违约责任:按《民法典》规定。
三、附则:
1、本委托加工协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份。
2、未尽事宜,双方另行协商解决。
3、本协议生效后,双方原签订的车间及办公室租赁合同,中止执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第12篇 广告牌加工制作标准合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《民法典》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执行。
一、项目名称和地点:
1、项目名称:《长方贴墙》型广告xx5座
2、工程地点:杭州原野汽配五金市场
二、工程内容:
1、依据甲乙双方确认的03022《杭州原野汽配五金市场户外广告制作施工图》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍防锈漆(暗红色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《长方贴墙》型广告xx5 座。
2、乙方负责广告xx结构配件加工及钢结构配件运输、安装;面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价:
《长方贴墙》型广告xx 5座,单价每座 元(大写: 元整)。合计人民币 元,大写: 整。
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告xx结构及基础施工。
四、工程价款支付、结算方式:
付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总价的50%,计人民币 元(大写: 元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总价的20%,计人民币 元(大写: 元整);之后每个广告xx主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告xx网架部分总造价人民币月份 元(大写: 元整)的97%;合计人民币 元(大写: 元整) 座广告xx共计 元(大写: 元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币 元(大写: 元整),满________年后七天内,甲方负责与乙方结清余款;
五、工程期限为 天,其中加工配件 天,运输 天,安装 天。
六、双方责任:
(一)甲方责任
1、甲方负责广告xx(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其它监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每人每天 元计,工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源,xxx至施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协肋乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地内如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天 元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告xx(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告xx(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为 2(抗风设计值为 级)。广告xx质保期为________年,保修期为________年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告xx损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期____日按工程总价的3%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风、下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。
5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知____日内未验收工程,故视为验收通过。
6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。
7、在保修期内,乙方首年对广告xx维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。
七、违约责任:如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。
八、附件:
附则:
(一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。
(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。
(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更,附变更备忘录。
(四)本合同附广告xx验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》cec 148:、____省工程建设标准《____省户外广告设施钢结构技术规程》。验收手续一式两份,甲乙方双各持一份。
(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。
甲方代表人签字: 乙方代表人签字:
(盖章) (盖章)________年____月____日________年____月____日
第13篇 铝合金门窗加工制作安装施工合同书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建设法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将本工程断桥铝合金门窗承包给乙方加工制作及安装。为明确各方责任特签订本合同,以资共同遵守执行。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
二、承包方式及范围:
1、承包方式:包人工、包铺材、包质量、包安全、包工期进度、包文明施工、包劳务各项组织管理。
2、承包范围:潇湘影视综合大楼门窗制作安装工程及所有与门窗制作安装有关的工作内容。本工程图纸设计內容及其它变更设计和甲方、设计院岀具的变更有效文件等全部在乙方承包范围内,承包内容包含量尺定位、制作安装并确保一次性验收通过。所有与门窗有关的材料到场后的卸车、搬运、堆放及保管工作,本工程范围内成品和半成品的保护,交工前的卫生清理至竣工殓收的全过程。
二、承包造价的组成及说明:
1、铝合金门窗制作安装按80元∕㎡计取,其中包含铺材玻璃胶(枝江牌)、包装膜、螺丝、上墙件、运费等。
2、劳务承包单价包括完成分部分项工程施工所有工作内容所需的所有人工费、季节性施工措施费、赶工费、作业人员的社会保险、劳保防护用品所需费用及除甲方提供的设备外所有工器具的购置、租赁、维修、保管费,及劳务管理费、保险费、社保费、利润等但不含税金。
三、 结算方式
经双方协商同意,本工程无预付款,窗框安装完后付30%,窗扇安装完成后付35%,验收合格后付30%,留5%作为质保金,质保金时间2年。剩余5%的工程款待质保期满后无质量问题一次性无息付清。
四、工期:以甲方下达的施工计划为准。
六、 违约责任
乙方必须保质、保量按甲方进度要求生产安装,如质量达不到要求所造成损失全部由乙方承担,进度达不到项目部要求拖延工期,乙方应向甲方每日支付违约金1000元。
七、保修责任
在保修期内乙方负责保修,如乙方负责的工程出现质量问题,乙方必须在接到甲方通知24小时内进行维修,乙方如不履行甲方提出的维修通知,甲方有权请其他人员维修,其费用乙方保修金中扣除。
八、安全
执行“安全第一、预防为主”的方针,严禁违章指挥、违章作业。不得安排未经过三级安全教育的新工人上岗作业,否则,凡发生的一切工伤病亡事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。
九、本合同如有未尽事宜,由甲、乙方协商解决。
十、本合同一式叁份,由甲方、乙方各执一份,经甲、乙方签字后生
效。工程款结清后,合同自动失效。
甲方(签字): 乙方(签字):
联系电话: 联系电话:
年 月 日
第14篇 学校课桌加工制作合同
2023学校课桌加工制作合同编号:__________________
定作人:_____________________________
承揽人:_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,遵循公平和诚实信用的原则,定作人和承揽人经协商达成如下协议:
第一条定作物、数量、规格及报酬
定作物名称规格/型号质量要求/
技术标准计量
单位数量交货时间报酬
定作报酬计价方式:__________________________________________。
合计(大写):________________________________元人民币。
第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币,余款支付方式:。
第三条定作人提供的材料
材料名称规格/型号质量标准计量
单位数量提供时间
承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验,并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的,视为认可定作人提供的材料符合合同约定。
第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求,作为合同附件。未经定作人书面同意,承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在收到后3日内向定作人提出书面异议。
第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查,并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作,费用由承揽人承担。
第六条未经定作人书面同意,承揽人不得将定作物交由第三人完成,否则承揽人有权解除合同。
第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。
定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。
定作物需要安装调试的,承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。
第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为:
第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任,保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内,定作人按合同总价的___%预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还。
定作物在保修期内出现质量问题的,承揽人应及时予以维修、重作,并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的,定作人有权自行维修,费用直接从预留的质量保修金中抵扣,不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。
第十条违约责任:
承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的,是定作人违约。
因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等),承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。
承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准,定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金,不足弥补定作人损失的,承揽人应继续赔偿。
第十一条本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向定作人所在地人民法院起诉。
第十二条本合同一式____份,双方各执____份,自双方加盖公章之日起生效。
第十三条补充条款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承揽人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
电话:_______________电话:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
第15篇 委托加工制作合同
2023委托加工制作委托加工方:________________,以下简称甲方
承做生产方:________________,以下简称乙方
签订合同地址:________________
本合同经甲、乙双方友好协商,为确保甲、乙双方的利益,明确各自承担的责任和义务,由甲、乙双方在平等、自愿、诚信、互利的原则,签订以下条款的有效合同:
第一条签约化妆品项目:
1、化妆品项目:甲方提供品牌委托乙方代加工生产化妆品,甲方的《品牌使用授权书》由甲方作为本合同附件书面授权予乙方,化妆品的品质标准和等级执行现行的中华人民共和国(以下简称:国家)化妆品质量、卫生标准及甲方核定的化妆品质量等级标准要求,化妆品包装为甲方授权的品牌包装(以下简称:贴牌);贴牌的化妆品生产样品、包装样品和化妆品运输样品由甲方书面核准提供;乙方在甲方委托指定的化妆品项目范围内专业独立加工生产。
2、化妆品项目的特别质量要求:乙方为甲方贴牌加工生产不同品牌化妆品的质量等级,必须达到甲方原生产品牌的化妆品相同质量等级,甲方贴牌加工生产不同品牌《化妆品质量等级标准书》(以下简称:加工标准)由甲方提供,乙方签字确认,作为本合同附件。
3、授权使用的品牌生产场所:甲方授权乙方在乙方自办的厂,厂房地址为:________________号,在甲方质量标准指导下,乙方按甲方核签的订购单加工生产甲方授权使用品牌的化妆品,有效使用期限按甲方品牌使用授权书指定的有效使用期限,因甲方生产经营需调整品牌,甲方有权调整品牌及有效使用期限。
4、甲方独立拥有签约化妆品项目、品牌和包装图案的所有权益:甲方授权给乙方使用的化妆品项目、品牌和包装图案,乙方专门独立负责化妆品的生产供给甲方,在合同有效期限内未经甲方书面同意,乙方不得擅自或不得通过
第三方途径在国内外生产、经销、赠送和宣传推广其它与甲方相同或相似的化妆品项目及授权使用的品牌和包装图案。
5、加工内容、规格、数量、价格、标的。
在合作过程中,乙方以代加工的生产方式向甲方提供灌装、包装产品,甲方按约定的加工价格支付相关的费用。由甲方向乙方提供灌装或包装产品在甲方采购订单注明。
第二条生产及销售文件的确认和使用:
1、生产及销售文件合法证件:在本合同正式签订同时,乙方向甲方提供营业执照副本复印件、生产许可证复印件、卫生许可证复印件、相关化妆品特证作为本合同附件。甲方向乙方提供其注册商标、营业执照、企业组织机构代码证等复印件。
2、签订订购单按以下情况确认:以甲方给乙方的订购单或传真订购单为凭据,乙方收到订购单当日的四个小时内,予以书面确认签核回复给甲方。订购单据应载明产品品名、规格、单价、数量和交货日期等,甲、乙双方相关经办人员必须在订购单据上履行签名、盖章手续。
3、合同履行的交货方式、交货地址和入库验收:
(1)乙方负责按甲方指定交货地址送货,并随货同行向甲方提供工厂产品检验合格的合格证、成份检测报告等甲方要求的品质保证书面证明原件。
(2)乙方生产完成后,由甲方进行抽样检验和计量,甲方填写验收单和入仓单。以甲方的验收结果作为甲、乙双方交货入库的确认凭据。
(3)乙方对甲方交货的承诺期,按双方确认的订购单交货时间交货。乙方不能按确认的交货期限规定达成,甲方按违约条款对乙方进行处理,如对甲方生产经营造成经济损失,乙方承担此经济赔偿责任。
(4)在乙方独立的仓库储存包装材料、半成品和成品,由乙方负责委派专人管理。
第三条、产品生产质量标准、检验及保证:
1、对采购的所有原材料、半成品及包装材料的质量,甲方提供的由甲方负责提供物料包材本身质量责任,乙方提供的由乙方负责提供物料包材本身质量责任,无论哪种方式提供,乙方都有在收料、生产、储存过程对产品质量检验的加工责任。
2、乙方保证所代加工的产品质量完全符合国家所颁布的行业质量标准,同时符合在国家市级技术监督局通过和备案的企业生产标准。如因市场销售和行业监管需要委托________市技术监督局或者________市卫生监督所进行抽检的,甲方协助乙方办理,检验费用由乙方承担。
3、经甲、乙双方判定,因乙方责任导致产品退货,乙方进行返工时,需经甲方签字确认后方可对包材再利用,因包材不可再利用所产生的包材损失由乙方承担。
4、乙方自行保管不当引致的产品质量问题,由乙方负责,与甲方无关。
5、在合作之前,乙方需向甲方提供《采购订单》中产品清单的样版(半成品),待确认后方可生产,化妆品质量按照双方确认样版进行生产。如有不符,甲方有权拒收货物。乙方保证乙方的产品稳定性及安全性,如因产品质量问题造成甲方损失的,乙方赔偿质量问题产品的成本损失。
6、乙方向甲方提供三证。由于化妆品的独有特性,乙方保证提供给甲方的产品完全与双方确认样板相同,但并不代表甲方的所有客户使用该产品而不发生不良反应。如果甲方客户在使用乙方所生产产品后有超过5%顾客出现不良反映,甲方客户暂停使用该种产品,在得到确认属于产品本身质量之后,可以对甲方未售出和退回的产品进行换货。乙方对甲方的客户提供连带赔偿责任及赔偿其他间接损失。使用方法不当或季节性及特殊地区多发过敏反应不在此列。
7、乙方提供的所有产品从封装之日起,有________年的保质期,在此日期之内,如果任何产品在按要求保存的情况下,未开封而出现变质、封口泄漏问题,乙方负责更换。
第四条生产物料损耗:
1.在整个生产工艺流程中,乙方保证半制品和各种包装材料使用损耗控制在%以下;低值易耗品(如不干胶、封条等)损耗控制在%以下。超出以上指标部分,费用由乙方承担。
2.乙方在生产完毕甲方订购单批量产品后,必须将生产过程中所发生的报废物料完整地书面告知给甲方。
第五条费用组成和结算方式:
乙方按甲方《采购订单》进行生产。相关的加工费用(包括乙方生产、检验、储存、搬运等),甲方按当时的《采购订单》规定的单价及时核对和支付产品加工的款项。由当月甲方验收入仓单平均入仓日算起,按月结天付款。甲方未办理验收入仓手续的货物,甲方不予结算。
第六条保密条款及商务声明:
乙方对甲方委托加工的产品原产地、产品品名、产品价格、产品使用、销售筹划等机密信息有保密责任。甲、
乙双方为商业合作关系,双方各自独立核算,独立承担法律责任。甲方只对授权乙方的产品品牌权益承担相关责任,而乙方生产经营的非本合同涉及甲方权益以及任何的违法商业活动与甲方无关。
第七条违约责任及合同终止:
1、甲、乙双方均应遵守国家有关化妆品质量、包装标示、宣传管理等一切法规,一方违规,另一方均有权提出终止合作,并由违规方承担一切经济法律责任。
2、使用乙方三证的产品、包装,甲方应在包装印刷之前让乙方进行审核、确认。
3、超出甲、乙双方本合同规定及确认《采购订单》以外的产品,乙方使用了甲方的证件,甲方将视为假冒产品,追究乙方法律责任及连带责任。
4、经甲、乙双方协商确认的交货时间,乙方必须满足。如果不能满足,甲方有权另择加工厂,并追究乙方相应违约责任,并有权将印有乙方三证的包材量全部用完。
第八条不可抗力:
在符合法律和合同规定的条件下的生产、运输、经销,由于不可抗力原因(如地震、战争、洪灾、国家政策等),造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,在取得国家政府机构书面证明以后,甲、乙双方不予索赔。
第九条变更:
甲、乙双方任何一方如有变更单位名称、地址、法定代表人、联络方式(电话号码、传真等),变更一方必须在变更日前十五天通告对方;如有合同事宜变更,变更一方必须在变更日前一个月通告对方,否则造成直接经济损失,由违约方承担。
第十条其它:
甲、乙双方日常商务往来核签甲方的订购单、入库单、甲方《品牌使用授权书》及甲方核定的《化妆品质量等级标准书》具有与本合同同等法律效力。本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商解决。甲、乙双方发生纠纷并诉讼的,甲、乙双方同意通过甲方所在地法院管辖解决争议。本合同一式两份,每份三页,甲、乙双方各执一份,经双方协商同意签名加盖公章,甲、乙双方须提供各自的工商营业执照、生产卫生许可证及身份证复印件,至合同履行完毕失效。
合同有效期限由________年____月____日起至________年____月____日止。
甲方:________________(公章)乙方:________________(公章)
单位名称:________________单位名称:________________
地址:________________地址:________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
法人代码:________________法人代码:________________
公司负责人:________________工厂负责人:________________
电话号码:________________电话号码:________________
传真号码:________________传真号码:____________________
日期:____________________日期:________________
第16篇 角柜加工制作合同
2023角柜加工制作甲方:__________________签订日期:_____________
乙方:__________________签订日期:_____________
__________________(以下简称甲方)向__________________(以下简称乙方)委托负责设计制作成品。本着精诚合作的原则,经双方友好协商,特签订此《委托制作合同》,内容如下:
一、制作项目名称、规格、数量、工期
制作项目名称:___________________
制作规格:长1100宽600高900㎜(具体样本参照专柜并以次为标准)角柜2个
制作数量:标准专柜7节
工期:乙方应按照甲乙双方协商签定的日期按时交货,如遇不可抗力的特殊因素,经双方协商可以适当延期2天交付,如不能按照合同日期准时交付,甲方将扣除乙方尾款的作为违约金。
二、制作要求
甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作,乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改,乙方应按照最终确认的设计要求进行制作。
三、甲方权利义务
甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文字。甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督,并提出改进意见。甲方须严格按照合同付款期限,按时支付乙方所需款项。
四、乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明,以备甲方查验及存档。乙方须认真遵守本合同附件1之报价明细表,向甲方提供有质量保证的合格柜台。乙方有权在合同签定时要求甲方支付一定的定金,并在所有工程结束经甲方验收合格交付,要求甲方支付其尾款。
五、价款及支付方式:
项目总造价:___________人民币_____元整(大写:__________人民币整)。付款方式及时间:合同签定后,甲方支付给乙方总价款的_____%,计__________元,柜台完工后验收合格尾款一次性付清。
六、运输及售后
1、乙方不承担送货和包装。
2、乙方应对其交付的柜台在一年内给予质量保证,比如脱漆等因原材料不合格而出现的质量问题给予甲方售后。
七、其他
1、本合同含1份附件,与本合同具有同等法律效力。
2、双方因协议的解释或履行发生争议,由双方协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼。
3、协议的变更、续签及其他末尽事宜,由双方另行商定。
4、本合同自签字之日起生效。
5、本合同一式两份,双方各执一份为凭。
甲方(公章):___________________乙方(公章):___________________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):____________
______年______月______日______年______月______日