- 目录
第1篇 购房机打合同
2023购房机打该商品房销售许可证号：_________________商品房座落：_____________区、县_____路、道、街___________。设计用途___________，建筑结构___________，建筑层数为___________层。
建筑面积___________平方米，其中：_________________套内建筑面积___________平方米，公共部分分摊建筑面积__________平方米。商品房平面图见附件。
一，商品房抵押、租赁等情况见附件
第2篇 常用二手房购房合同范本打印
卖方：______________________
姓名：______________________
性别：______________________
出生日期：__________________
国籍：______________________
住址：______________________
电话：______________________
身份证号码：________________
买方：______________________
姓名：______________________
性别：______________________
出生日期：__________________
国籍：______________________
住址：______________________
电话：______________________
身份证号码：________________
买卖双方根据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：
一、卖方有房产________个单元，坐落在________市________第________座________楼________单元，合计面积________________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整(原楼价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整)。
二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料，同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。
三、本合同一经签署，买方当即将房产全部价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产权证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到________________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由 卖方负责，与买方无关。
六、买方交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决，如不能解决时，按下列第________项方式解决：
1.向________________仲裁委员会申请仲裁
2.依法向人民法院起诉。
八、本合同自双方签署后经 市公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共________页，一式____份，买卖双方各执一份，市公证处执一份，均具同等效力。
买方：____________卖方：________________
第3篇 打官司购房合同起诉
原告：_________________————
住址：_________________————
电话：_________________——————
被告：_________________——————
住所地：_________________————
法定代表人：_________________————
联系人：_________________————
电话：_________________————-
诉讼请求：_________________
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：_________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————综上所述，被告作为房屋买卖合同的出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条
1/3页
例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。
为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。
此致
————人民法院
具状人：_________________——————
————年——月——日
房产纠纷起诉书格式范本
原告：_________________
地址：_________________
电话：_________________
委托代理人：_________________
被告：_________________
地址：_________________
电话：_________________
法定代表人：_________________
一、房产纠纷起诉请求：_________________
2/3页
1.判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;
2.判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金_____元;
3.判令由被告承担本案的诉讼费用。
二、房产纠纷起诉的事实和理由：_________________
原告于_____年_____月_____日与被告签订了《商品房合同书》，向被告购买位于_____小区_____号楼_____单元_____层的房屋。原告在支付完所有房款后，于_____年_____月_____日取得正式购房发票。房产合同签订后，原告依约履行了付款义务，并于_____年收楼入住，被告有义务及时为原告办理房产证，但被告至今未办理。由于双方在房产合同中并未约定逾期办理房产证的违约金，因此原告要求被告按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证;若被告逾期仍未办理，致使房产合同无法履行的，原告要求解除购房合同，并要求被告返还购房款，赔偿损失。
原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果，现根据房产法律、法规的相关规定，恳请法院查明事实，依法支持原告的起诉请求。
此致
__________人民法院
具状人：______________
