- 目录
第1篇 大桥栏杆制作安装工程合同范本专业版
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
5、合同总价：
二、施工质量和验收要求
1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。
三、付款方式
合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。
四、成品保护
乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。
五、安全条款
1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。
六、施工工期
计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，共______日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。
七、质量标准
在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。
八、保修
在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。
九、违约责任
本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。
十、附则
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同一式_____份，双方各执_____份。
3、本合同自双方代表签字盖章后生效。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
第2篇 大桥栏杆制作安装工程合同通用版
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
5、合同总价：
二、施工质量和验收要求
1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。
三、付款方式合同签订后____日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为________年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。
四、成品保护乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。
五、安全条款
1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。
六、施工工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，共____日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
七、质量标准在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
八、保修在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。
九、违约责任本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。
十、附则
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同一式_____份，双方各执_____份。
3、本合同自双方代表签字盖章后生效。甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
第3篇 大桥栏杆制作安装工程合同
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：5、合同总价：二、施工质量和验收要求1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。三、付款方式合同签订后____日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为________年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。四、成品保护乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。五、安全条款1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。六、施工工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，共____日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。七、质量标准在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、保修在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。九、违约责任本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。十、附则1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。2、本合同一式_____份，双方各执_____份。3、本合同自双方代表签字盖章后生效。甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
