电力承包合同（16份范本）

第1篇 供电电力工程承包发包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

年 月 日 年 月 日

第2篇 电力工程承包发包合同

发包方：________________(以下简称甲方)

承包方：________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人(签名)：________________委托代理人(签名)：________________

第3篇 电力建设工程承包施工合同

2023电力建设工程承包施工甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一工程名称：

二工程内容：

三工程地点：

四设计单位：

五工期：

六质量标准：

七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：汉语

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：

二乙方项目负责人：

三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

负责人：法人代表：

经办人：经办人：

第4篇 电力工程承包合同

发包方：________________（以下简称甲方）

承包方：________________（以下简称乙方）

根据贵电网公司批复的贵电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

。

甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人（签名）：________________委托代理人（签名）：________________

年月日年月日

第5篇 电力工程承包协书

甲 方：__________________公司

乙 方：__________________

工程项目名称：__________________

工程项目地点：__________________

计划工作时间：____________年____________月___________日至____________年____________月____________日

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工程施工合同范本。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

二、乙方应承担的安全责任

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律 、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作最新电力工程施工合同范本文章最新电力工程施工合。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况最新电力工程施工合同范本

施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

第6篇 电力安装工程承包合同

发包方(甲方)：

承包方(简称乙方)：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：

1、工程项目及内容(工程概况)

(1)工程名称：

(2)工程地点：

(3)工程内容或承包范围：

(4)图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。

2、合同工期开工日期：(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期)，竣工日期：(注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。)合同工期总天数为天，如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。

3、承包方式：

4、工程总价：

5、工付款方式

( 1)工程开工前，甲方预付乙方工程款元(大写： 整 )，用于工程前期线缆铺设。

(2)设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方 元(大写： )

(3) 乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在 年 月 日前付清剩余 元(大写： 整 )

6、工程质量及验收 1. 乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。 3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。 4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。

7、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额%的违约金。

8、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

9、设备质保、维保 1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的， 否则带来的一切后果由乙方负责。2、设备质保期年，日常维保由乙方负责。

10、争议： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。

11、本合同后附材料和价钱清单，是本合同的一部分。

12、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

13、本协议一式页份，甲乙双方各持份，自双方签字盖章后生效。

发包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

第7篇 电力安装工程施工承包合同

2023电力安装工程施工承包甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工( 米)。

四、开竣工时间： 年 月 日 至年 月 日。

五、配电工程线路架设总造价为人民币 元整(￥元)，经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

六、工程款支付方式：甲方于 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款：￥ 元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

七、技术资料：

凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

九、安全生产：

工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

十、违约责任：

按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

十一、保修条款：

以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。 十二、合同以双方签字之日起生效。

本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

合同签订日期：年 月

甲方(签章)：乙方(签章)：

代表： 代表：

电话： 电话：

第8篇 电力工程施工承包合同

电力工程施工 承包合同

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、 法规 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：______；

2、工程地点：______ ；

3、工程范围：______ ；（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：______＿ .

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：______年______月______日 ，竣工日期______年______月______日 ，合同工期总天数______天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿的 违约金 ，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累计超过______小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币）______ ，小写￥______ .

五、 工程款 结算及支付

1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付 工程合同 总价款的 的进度款；

2、钢结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量 保证书 ；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表____＿，承包人现场代表______，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、 违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金______万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立 时间：__＿年__＿月__＿日

合同订立地点：____________________

本合同共＿ 页

发包人：________＿ 承包人：________

住所：__________ 住所：________＿

法定代表人：______＿ 法定代表人：______

电话：__________ 电话：________＿

传真：__________ 传真：________＿

开户银行：________ 开户银行：______＿

账 号：________＿ 账 号：________＿

邮政编码：________ 邮政编码：______＿

第9篇 商场电力工程承包合同

2023商场电力工程承包甲方：____________________

身份证号码：______________

乙方：____________________

身份证号码：______________

甲、乙双方在经友好协商的基础上，就关于乙方__________承包__________号游艇商场事项，达成以下协议：

1、乙方每月应当向甲方支付承包金____________________元整(￥__________元);承包期间经营风险由乙方自行承担。

2、乙方须预付甲方六个月的承包金，其中__________个月作为经营风险保证金，该__________个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每三个月向甲方交纳一次，每次在__________日以前付清。

3、乙方自行安排住宿;

4、乙方应严格把关商场内所进商品质量，杜绝过期、变质食品、假货，如有此类事件发生，甲方有权追究乙方责任。

如果因为乙方产品出现质量问题，而导致____________________

5、乙方需严格执行甲方的各项规章制度(如卫生、海事、纪律等)，如有违反，将根据制度处罚(制度另附)，处罚直至退场，并不退还押金;

6、甲方免费提供乙方的一位员工餐、工作服、水、电;并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提供一间房间作为仓库;

7、甲方负责乙方在商场及仓库所有商品的安全，如发生损坏或丢失，将由甲方负责。

8、甲方在乙方签单消费将给予__________折优惠。

9、酒店客人在商场签单消费，甲方为其代收其款项，甲方将扣__________%做为手续费及税金，每月结清。

10、酒店部分需给乙方代销(如酒店纪念品等)，酒店给予一定折扣(__________折)，每月结清。

本合同有效期为一年，如双方愿意续签，应期满前一个月商定，任何一方提出解除合同，需向对方支付一个月的承包金。

本协议一式二份，甲乙双方各持一份，乙方附身份证复印件两份，双方签字生效，本协议签订之日起，甲乙双方于______年_______月__________日签订合同。

甲方：____________________

负责人：__________________

日 期：____________________

电话：____________________

乙方：____________________

负责人：__________________

日期：____________________

电话：____________________

第10篇 承包电力建设施工合同书

合同编号：

甲方：

乙方：桂林广元电力建设有限公司

签订地点：

第一章 一般条款

依照《中华人民共和国民法典》和原电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况,经(以下简称甲方)和桂林广元电力建设有限公司(以下简称乙方)双方协商，达成一致意见，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程来源：

3、工程地点：

4、工程内容及建设规模：

5、工程性质：

6、承包范围：

乙方的承包范围：

二、竣工日期：

三、质量等级:以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收分项工程质量合格率为100%，工程优良率90%以上，工程项目符合达标投产要求。

四、安全目标：不发生人身重伤以上死亡事故;不发生因施工原因引起的电网一类障碍;不发生有责任的一般电网、设备事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故;不发生一般火灾事故;不发生重大职业卫生伤害事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;不发生恶性误操作事故;不发生人员责任事故;不发生因违反调度纪律而造成的事故、不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。

五、承包方式: 按中标综合单价承包，工程量的计算以设计图纸的要求，甲方、设计方共同认可的工程量，及经甲方认可的实际竣工图所载工程量为依据。

六、合同价款：

1、本合同实行综合单价承包，包工包料。

2、综合单价和合价包括了人工费、材料费、机械费、措施费(含安全文明施工措施补助费)、间接费、利润、税金、材料价差、风险及政策性文件规定计列的费用等。

3、综合单价和合价已考虑工程建设期间物价变化和政策性调整等风险系数，在合同实施期间不因市场变化及政策性变化而变动。除本合同第十四条所列特殊情况外，上述承包合同价款不作调整。

4、设计修改或签证增加工程项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款;合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行(按投标报价，包括让利幅度确定变更价款)。

5、工程结算时，拆除工程费按广西电网公司下发的桂电财[20xx]138号文件执行。

6、甲供材料税金按实际支出进行结算。

第二条 合同文件及解释顺序

一、合同文件的组成和解释顺序

本合同协议条款;合同附件;中标通知书;招投标文件;洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文书;工程图纸;标准、规范、技术要求;中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》;广西电网公司《电网基建工程实施计划(或调整计划)表》;甲方编制的《电网工程施工管理规定》(c版)、《变电所改扩建工程施工安全管理规定(a版)》、《电网工程安全文明施工保证金管理办法》(a版),《安全责任书》及国家、中国南方电网公司、广西电网公司和甲方颁发的有关规定等。

二、合同文件使用语言、文字、标准和适用法律

本合同使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。

施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

本合同适用的法律法规：按签订合同时国家的现行有关法规、规范、规程和标准执行。

第三条 图纸

一、甲方在开工前，向乙方提供叁份完整的施工图，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度。乙方应做好图纸保密工作，没有甲方的书面同意，乙方不得将本工程的图纸、技术规程和其他文件等应用于其他地方或传播给第三者。

二、乙方要求增加图纸份数，甲方应予以复制、交付，费用由乙方承担。

三、乙方在约定的时间内未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内未答复，按第六条第二款约定处理。

四、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第十九条处理。

第二章 双方责任

第四条 甲方代表

甲方可委派有关具体管理人员或委托代理人行使合同约定的权利和义务。

甲方派驻人员：

第五条 乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

乙方派驻人员：

第六条 甲方工作

一、甲方在约定的时间、要求，完成以下工作：

1、 在开工前组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

2、 协调施工现场的关系，及时处理有关问题，并配合乙方分阶段停电改接入工作，

避免乙方人为窝工。

3、按施工进度拨付工程款，保证工程连续施工所需的资金。乙方施工进度及施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方限期更改。

4、按施工进度及时向乙方供应设备及主材(应由甲方提供的)。

5、协调处理施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求及支付有关费用，双方约定为：甲方负责有关协调工作，乙方负责处理施工中的保护工作，保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。经监理工程师及甲方确认后，费用由甲方支付。但如属乙方在标书递交之前已经通知或应该知道的必须保护工作，应在合同价中反映，甲方不再另付。

6、有权监督检查施工安全质量，对影响施工安全质量的行为有权制止，对严重影响施工安全质量行为有权令其停工;审查乙方的施工方案及施工进度计划，对乙方施工完毕的工程项目进行验收签证，为乙方施工提供便利条件。

7、参加人身死亡及以上事故和重大机械、火灾事故以及重大交通事故的调查和处理工作。

二、甲方未按合同约定履行以上义务，延误工期予以相应顺延。

第七条 乙方工作

一、乙方在约定的时间、要求，完成以下工作：

1、甲方将本草稿发给乙方后，乙方在3个工作日内提出意见。在甲方回复后10个工作日内签署、复印、盖章完交回甲方。

2、成立符合要求的施工项目管理机构并按有关规定开展工作，机构总主要管理人员(项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人)要常驻现场，其中项目经理每月在现场的时间不应少于10天。

3、开工前编制完成施工组织方案或施工方案并报甲方审批，开工后按甲方批准的方案进行施工，每月按工程实际进度向甲方提供月工程进度计划。

如工程施工过程中发生质量、安全事故，乙方应及时负责向甲方提供事故报告。每月需及时按要求填报工程施工安全环境月报表。

4、对施工现场的交通、噪声、环境、固体废物、水体等进行管理，乙方必须采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

5、与甲方订立安全生产责任书，全权负责所承接工程的相关安全责任。若工程施工过程中发生工程事故，乙方应及时负责向甲方代表提供工程事故报告。

6、按达标投产的要求，根据的工程规模、标准、施工图设计要求组织材料的供应和工程施工，保质保量按期完成建设任务，并做好随时接受上级有关部门检查的准备工作。

7、从工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的竣工验收移交证书之日止：(1)乙方应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任;(2)负责对已竣工工程在交付甲方之前的看护工作，如有损坏并承担修复费用。

8、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

9、保证施工现场清洁。交工前清理现场达到电网公司文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

10、施工场地交通和噪音、环保等管理，乙方必须严格遵守当地政府有关规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

13、因甲方原因造成乙方在安全、质量、工期和成本等方面的影响，乙方应以书面报告及时告知甲方。如果乙方知道造成影响后14天内没有书面告知甲方，则视为乙方认为此影响不会在安全、质量、工期和成本等方面造成变动。

14、根据的工程规模、标准、施工图设计要求组织材料的供应和工程施工，保质保量按期完成建设任务，并做好随时接受上级有关部门检查的准备工作。

15、开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之日起：(1)乙方应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任;(2)负责对已竣工工程在交付甲方之前的维护、保养工作，并承担修复费用。乙方不得借故拖延修复。

16、乙方在提交《工程竣工验收申请报告》10天以前向甲方提供用电子表格(excel)填写的完工工程竣工资产移交清单。

17、在工程竣工验收投产后,30天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核并办理结算手续。

18、完成上述工作外,还将按《电网工程施工管理规定》(甲方编制的最新版本)中的要求完成其它工作。

二、乙方未按合同约定履行上述义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的损失。

第三章 施工组织设计和工期

第八条 开工报审、施工组织设计

一、乙方在接到中标通知书后14天内或开工前5天向甲方提交工程开工申请、施工组织设计和进度计划。

二、甲方应于收到后5天内批复。

三、乙方在收到甲方的开工通知后，应在计划开工时间内开工，并按甲方批准的施工组织设计和施工进度计划进行施工。

四、施工组织设计中关于工期、质量和安全保障措施的要求：

1、工期保证措施：针对工程特点确保按时竣工的措施，分析可能影响工期的主要因素，提出解决问题的组织、技术措施。

2、质量保证措施：按质保体系保证工程质量，达到规定的指标。针对工程特点，预计本工程质量的薄弱环节及预防措施。

3、安全保障措施：具有工程项目完整的安全健康与环境保护措施。本工程拟达到的安全分解目标。预计本工程安全的薄弱环节及预防措施。工程跨越的安全施工措施。

第九条 延期开工

一、乙方在收到甲方的开工通批复后，在规定的时间内开工，并按进度计划进行施工。

二、乙方由于非自身原因要求延期开工获得甲方的同意后可延期开工。竣工日期是否延期，乙方应另行向甲方提交申请报告，甲方视情况决定。

第十条 暂停施工

一、甲方在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

二、甲方未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

三、暂停施工出于非乙方原因：

1、遭受不可抗力因素;

2、工程计划重大调整;

3、地下障碍如古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等考古研究价值物品;

经甲方书面批准暂停施工,工期相应顺延工期，费用支出双方协商处理。

四、由乙方责任引起的停工，乙方承担所发生的费用，工期不能顺延。

第十一条 工期延误

一、 对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。

1、重大设计变更，并引起工程量增加;

2、合同约定的或经甲方书面盖章同意顺延工期的其它情况。

二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方提出书面报告，甲方在乙方收到报告5天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。

三、非前述两款原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，补偿甲方损失。乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方承担违约责任。乙方应向甲方支付该工程合同价的万分之二(每日)计算违约金，误期时间从约定竣工日期起直到工程完工向甲方移交竣工报告，并获得批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，扣罚违约金额不超过合同总价的20%。甲方可以从应向乙方支付的任何款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此项违约金。此项违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或协议约定的其他责任。

第四章 质量检查

第十二条 质量检查和返工

一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方编制的电网工程施工管理有关规定(最新版本)中对工程质量目标和质量管理的要求和甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其委派人员、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。若是甲方原因引起返工、修改的费用支出，由甲方承担。

二、以上检查检验双方应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准规定和甲方及上级部门编制的有关标准。

三、以上检查合格后，又发现乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

四、质量等级：以国家颁发的现行的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收单位工程质量合格率为100%;工程优良率90%以上，如果双方对工程质量有争议时，请双方认可的质量监督部门仲裁。

第十三条 工程质量

一、土建工程完成后，乙方经自检合格，应提前3日向甲方申请中间验收，中间验收由甲方组织或甲方委托监理组织，乙方积极配合。

二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收前五天通知甲方或其委托的代表验收，并准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

三、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格通知监理验收后，在24小时内监理未进行验收的或监理不在验收记录上签字的应报告甲方，未经甲方同意乙方不得进行隐蔽或继续施工。

四、无论甲方是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用支出。检验不合格，乙方承担发生的费用。

第五章 合同价款与支付

第十四条 合同价款及调整

合同价款按合同约定的中标综合单价承包。除满足下列条件之一，可进行合同总价调整外，其它一律不作调整：

一、不可抗拒的自然灾害。

二、设计修改增减工程量(合同价款调整方式按第一条第六款规定)。

三、有完备手续的签证单或甲方书面盖章认可的其他特殊情况。

按合同约定的中标综合单价承包，工程量以设计图纸的要求，经监理、甲方认可的签证，实际竣工图三者为计算依据。设计修改的通知单、实际完成的竣工图，签证单以及其他结算依据都应有完备的签字盖章手续，否则不予结算。

设计变更涉及到标外内容，必须经设计、甲方、乙方三方共同签字认可，且签字的时间间隔不应超过15个工作日，方允许结算，否则不予认可，如设计修改、签证内容包含在综合单价内则不予以调整，结算时仍按照广西电网公司要求执行的文件和相关规定，对应具体时间段套取相应的预算定额、取费标准等。但若该部分内容超过本项目概算中对应部分金额的5%，乙方应在5个工作日内通知甲方，经甲方工程管理部门、审计部、计划部、财务部审核后，由甲方向原审批单位报批并经过批准后方能施工，未经批准而擅自施工的，所发生费用由乙方自行承担。

工程设计变更确定后的14个工作日内，如乙方未提出变更工程价款报告，则发包人可以认为不涉及合同价款的变更不予支付，在工程结算时不予增加。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由双方协商确定。

第十五条 工程款支付

一、工程预付款：

1、签订合同后,工程开工前7-14天内，由乙方提出申请，甲方按中标价50%向乙方支付工程预付款。

2、工程预付款仅用于乙方支付与本工程有关的材料准备、进场准备及施工安全措施补助费用，如乙方滥用此款，甲方有权在其它工程中拒付工程预付款。

3、在乙方完成工程量累计达到合同总价50%后，开始抵扣预付款，甲方从支付工程进度款中按比例逐次扣除。

二、工程进度款：

1、在乙方完成工程量累计达到合同总价的50%后，乙方按甲方确认的工程量，依据构成合同价款相应项目的单价和取费标准，计算出已完工程的进度，编制“付款申请书和工程款结算表”提交甲方，经甲方审核后，根据工程实际进度，扣除工程预付款后支付工程进度款，乙方必须开具合法税务发票。工程进度款支付不得超过合同价款80%。

三、工程结算款：

1、工程竣工投产后30天内，乙方提供完整的工程结算资料，经甲方审核批准后，乙方必须按档案管理要求将工程资料移交甲方档案室，根据档案室出示的移交清单办理工程款结算。扣除工程预付款、进度款后，乙方开具工程结算款全额发票，甲方支付工程结算款的95%。

四、工程质保金：

待工程投运1年后，由乙方提出申请，经甲方运行使用部门审核，乙方提供资产安全运行使用证明后，甲方支付工程质保金。

第六章 材料设备供应

第十六条 甲方供应材料设备

一、甲方负责供应的设备、材料，由甲方联系厂家供货至甲方仓库，乙方应及时领用和保管。甲方向乙方提供设备、材料的质量合格证明。在乙方办理设备、材料的领取手续后，则由乙方承担保管和使用责任。乙方保管、使用不善造成甲方设备、材料丢失、损坏的，由乙方承担赔偿责任。

二、乙方在施工使用物资前，要在现场进行开箱检查。开箱检查时，甲方派人参加并做好记录，对于开箱检查中发现的质量问题、缺件(包括质量证明书、技术资料)、损坏件，乙方应及时向甲方提交书面记录资料，由甲方联系供货方要求其处理或补齐。对于开箱检查后，发生的物资丢失或损坏，由乙方负责补齐，并承担由此发生的费用。开箱检验完成后，乙方应在14天内向甲方提交开箱验收记录。

三、甲方提供的设备、材料在工程施工中如有剩余，乙方应及时通知甲方项目负责人或现场监理，由甲方统一回收。未经甲方同意擅自处理的，将在工程结算时按实际发生数乘以结算时的市场价格扣减。

第十七条 乙方采购材料

一、凡由乙方采购的材料，乙方必须按照设计要求及国家有关标准、规定进行采购和使用合格材料，必须是经省级质量管理部门检验合格厂家或在广西电网公司推荐的厂家内选择，且经甲方认可后才能购买用于本项目。乙方应提供产品质量合格证明。

二、乙方未按上述要求采购材料的，甲方可拒绝接收,由乙方重新采购直至符合要求,并承担由此发生的费用,工期不能顺延。

三、项目施工使用的机具设备由乙方自备。

第十八条 其他

设计修改工程项目时，所需的设备、材料按照本合同第一条第六款执行，如需要购买该条款约定范围外的设备、材料，其价格和购买责任由甲、乙双方另行协商确定，除此之外均应参照本合同有关条款执行。

第七章 设计变更

第十九条 设计变更

一、乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术管理的有关规定,严格按施工图施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补,应及时向甲方和设计单位提出变更设计申请。未经甲方批准的设计变更不得作为施工和结算的依据。

二、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应按照甲方管理规定取得甲方有关部门甚至上级公司的批准。

三、设计变更内容:

1、工程量增减;

2、取消或增加某一项目;

3、改变某建筑物的结构形式;

4、改变某些建筑物的形状、高程与位置;

5、其他变更。

四、由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更,由乙方承担费用,延误的工期不能顺延。

第八章 竣工与结算

第二十条 竣工验收

一、工程具备竣工条件,乙方经自检符合施工及验收技术规范等规定后向甲方申请竣工验收, 在申请验收前10日按广西电网公司桂电财[20xx]22号《关于基建工程竣工时必须移交设备等清单的通知》填报移交清单给甲方，并按甲方档案管理的规定准备好工程移交资料。甲方收到竣工验收申请报告并确认工程达到验收要求后, 组织竣工验收，竣工验收后给予批准或提出修改意见，乙方须按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用,甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失。

二、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方进行验收合格之日。

三、工程经工程检查验收合格，可按有关条款向生产运行单位办理移交手续, 按甲方档案管理的规定准备工程竣工资料移交甲方。乙方在办理移交手续的同时应按甲方的要求提供资产移交清单。乙方必须按档案管理的规定全部移交工程竣工资料，甲方才将已审定的工程结算款支付给乙方(质保金除外)。

四、若乙方没有向甲方提供竣工资料清单的，乙方按承包金额的1%补偿甲方。乙方没

有按时向甲方提供完工工程竣工资产移交清单的，乙方按承包金额的1% 补偿甲方。

第二十一条 竣工结算

一、乙方在工程竣工投产后,10天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核批复并办理结算手续。竣工投产30天内，乙方仍未报工程结算，甲方将根据工程情况单方面确定合同结算价款，乙方予以认可。

二、乙方应按甲方相关部门的审定意见在规定的时间内修订并提交完整的工程竣工结算资料。

三、甲乙双方的工程结算必须经甲方相关部门核准后，乙方在10日内，开具正规的发票，甲方支付工程结算款的95%。

四、工程竣工决算必须经过甲方审计部门审计，并执行甲方关于工程竣工决算审计的管理规定，最终结算金额以甲方或广西电网公司审计部门竣工决算审计的审定金额为准。

第二十二条 保修

一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程,建设工程质量管理条例等规定,乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

二、保修范围：乙方承建的全部工程内容。

三、本工程保修期按工程质量保修清单执行,保修期从甲方在最终验收记录上签字之日算起。保修期间，乙方应在接到修理通知之日起5天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。

四、质保金额：按结算价款的5%作为质保金，质保金在竣工结算中扣留。保修期满一年后扣除工程质量返修所发生的费用，甲方在28天内将剩余质保金返还乙方。后续保修期内的维修费用双方另行协商确定。

第九章 争议、违约

第二十三条 争议

双方发生合同纠纷时，本着互惠互利原则,平等协商处理,亦可经上级主管部门进行调解。调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第二十四条 违约

一、任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任,向对方支付违约金。

1、工期：乙方不能按合同工期竣工，违约金按第十一条第三款约定计算违约金。

2、质量：乙方施工质量达不能合同约定质量等级要求，向甲方支付违约金，每低一个百分点按合同总价的%补偿甲方;发生其他使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

3、结算：除乙方客观原因影响外，乙方应根据甲方有关规定(桂电建函[20xx]1号《关于对施工单位工程结算实行月报计划及完成情况考核管理的通知》及本合同约定的要求填报结算资料并严格实施，否则将扣罚合同价款1%的金额作为违约金。如未按甲方档案管理的规定及时移交工程资料的，将扣罚合同价款1%的金额作为违约金。如因未及时移交造成工程资料遗漏和灭失的，乙方除支付违约金外，还将赔偿因此给甲方造成的损失。

4、其它

(1)甲方将草稿发给乙方后，乙方在3个工作日内提出意见，3个工作日不回复视为同意，甲方在3个工作日内就乙方意见答复。乙方在甲方答复后10个工作日内将合同签署、复印、盖章完交回甲方，若乙方没有在10个工作日内完成交回甲方，则每延迟一日补偿甲方200元。

(2)若乙方没有在提交《工程竣工验收申请报告》前10天以前向甲方提供完工工程竣工资产移交清单的，乙方补偿甲方20xx元。竣工资料清单要求用电子表格(excel)填写，不用电子表格(excel)填写的乙方补偿甲方20xx元。甲方在7个工作日内填完价格后交乙方，乙方在5个工作日内找生产运行单位签字盖章完再交回甲方，不按时交回甲方，乙方按合同总价的% 补偿甲方。

(3)乙方在工程竣工验收投产后,30天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核并办理结算手续。若乙方未按约定时间报送工程结算资料, 每延误一天补偿甲方合同总价的%。但如果由于甲供材料的发票未到位，致使材料对账单无法按时核对的，则乙方无需承担本款所规定的责任。

(4) 乙方在接到甲方修改工程结算通知后,在规定的时间内修改并提交完整的工程结算书，报甲方审核并办理结算手续。若乙方未按约定时间报送工程结算书, 每延误一天补偿甲方合同总价的%。

二、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，在违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第十章 其它

第二十五条 安全及文明施工

一、安全及文明施工要求

1、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及中国南方电网公司、广西电网公司和甲方的有关规定。接受甲方对安全文明施工、环境保护、卫生健康等监督检查。

2、乙方必须层层落实安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系，按要求对职工进行安全教育培训。严格现场安全管理，保证安全文明施工，督促施工现场人员正确使用防护用品，完善和规范安全防护设施。

3、乙方必须按安全目标要求，承担工作范围内的安全责任，对现场的安全施工负直接责任，保证现场施工安全，要督促现场施工人员搞好安全文明施工，配备相应的安全防护用具，认真采取安全防护措施。由于乙方原因造成的事故及障碍，均由乙方承担全部经济损失和责任。同时造成甲方损失的，按《民法典》承担相应的赔偿责任和双方约定的追加处罚。

4、乙方必须保证现场的安全文明施工，严格遵守甲方有关施工安全文明管理规定，贯彻落实安全文明施工的有关规定，制定出具体实施办法。

二、乙方应按上述要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，以及因乙方原因导致甲方承担连带责任的损失。

三、若工程顺利建成投产并未发生由于乙方管理不善造成的人身伤亡、设备和工程事故、工地火灾以及其他人为事故、障碍，乙方在生产现场无违章行为,安全文明施工保证金在工程竣工验收运行二十四小时移交后十四天内并经甲方审核后返回给乙方。

第二十六条 工程分包

一、工程原则上不允许分包。若工程需要分包，乙方应征得甲方书面盖章同意并严格按《广西电网公司电力基建工程分包及联营项目的安全管理规定》的要求执行。乙方分包部分工程,应将分包合同副本送交甲方,分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。

二、分包合同不解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包工程现场派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

第二十七条 工程停建和缓建

一、由于政策变化,甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,双方可签订协议变更、中止或解除合同。

二、甲方应如约付给乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及为完成整个工程已进行或履行的部分工作、服务等费用开支，赔偿乙方有关损失。

三、乙方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

四、已经订货的材料、设备由订货方负责在变更、中止或解除合同后退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。逾期未退货造成的经济损失,由责任方承担。

第二十八条 合同的生效与终止

一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、竣工结算甲方支付完工程款后,除有关保修条款仍然生效,其它条款即告终止,保修期满,有关保修条款终止。

第二十九条 合同份数

一、合同正本两份,具有同等效力,由甲、乙双方签字盖章后分别保存。

二、副本陆份，甲方肆份、乙方贰份。

甲方(公章): 乙方(公章)：桂林广元电力建设有限公司

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开户银行: 开户银行: 建行桂林象山支行

账号: 账号:

联系人： 联系人：

联系电话: 联系电话:

传真: 传真：

邮政编码: 邮政编码:

签订时间： 签订时间：

第11篇 电力工程承包发包合同书

甲方：__________________甲方法定代表人：_______注册地址：__________

电力工程承包发包合同

发包方：____________ (以下简称甲方)

承包方：____________ (以下简称乙方)

根据____________电网公司批复的____________供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：____________

2、工程安装费 ____________万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从____________ 年________月 ______日至 ____________ 年________月 ______日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的____________%

、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和____________%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的____________%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____________省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的____________%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方____________(签章)乙方____________(签章)

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

委托代理人(签名)：____________ 委托代理人(签名)：____________

____________ 年________月 ______日____________ 年________月 ______日

需要包含工程的基本内容、工程价款以及价款的支付方式等，为了避免出现纠纷，还需要确定解决争议的办法，各方违约责任的承担方式。在合同拟定，双方签署自己的名字后，该合同即会发生法律效力。乙方：_____性别____居民身份证号____________出生日期_____年_____月_____日家庭住址_______________________邮政编码________________________户口所在地____省(市)____(县)______乡根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为_____________________期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效，其中试用期至_____年_____月_____日止。本合同于_________________________________终止。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任_______________岗位(工种)工作，甲方应提供必要的生产(工作)条件。第三条乙方工作应达到____________________________标准，按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求完成规定的工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行________________工时制度。执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条

甲方每月______日前以货币形式支付乙方工资，月工资为_____元或按___________执行。乙方在试用期间的工资_____________________________。甲乙双方对工资的其他约定___________________________________________________________第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为______元或按__________________执行。五、保险福利待遇第九条甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。第十条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。第十一条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家的有关规定执行。六、劳动纪律第十二条甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。第十三条

乙方应遵守劳动纪律的规章制度，遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高自身素质。七、劳动合同的变更、解除第十四条有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续：(一)甲乙双方协商一致的;(二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的;(三)订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。第十五条

当事人依据第十四条第(二)项的约定，一方要求变更本合同的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日内(含15日)书面答复对方;15日内未答复的视为同意终止本合同。第十六条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第十七条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度，按照甲方单位规定或者本合同约定可以解除劳动合同的;(三)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;(四)被依法追究刑事责任的。第十八条有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前30日以书面形式通知乙方：(一)乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，甲方无法另行安排工作的;(二)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。第十九条

甲方有下列情形之一，确需裁减人员的，应当提前30日向全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动和社会保障部门报告后，可以解除合同：(一)濒临破产进行法定整顿期间的;(二)因防治工业污染源搬迁的;(三)生产经营状况发生严重困难的。甲方：

乙方：

第12篇 电力工程承包发包合同范本

发包方：________________(以下简称甲方)

承包方：________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人(签名)：________________委托代理人(签名)：________________

年月日年月日

第13篇 电力工程承包施工合同

2023电力工程承包施工项目名称：

合同名称：

甲 方：

乙 方：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、施工主要工程量：

(1)

(2)

本工程竣工后产权归 ，由其自行管理。

4、承包方式：

5、工程期限：

6、工程合同价款： 元，即人民币大写： 。

7、本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

第二条 双方代表

1、甲方委派 同志为甲方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

2、乙方委派 同志为乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

第三条双方责任

1、甲方责任

(1)向乙方提供设计部门作出的设计方案，并签字认可。必要时提供规划管理局的建设许可证及红线图。

(2)与当地管理部门(村民委员会)及土地承包者进行沟通，做好线路走廊等工作，保证设计方案的可行性。

(3)如遇到各种情况需进行现场签证的，甲方必须积极配合乙方做好各种签证，确保不延误工期。

2、乙方责任

(1)严格按照甲方认可的设计方案按时按质按量进行施工，保证工程质量符合电气安装规范要求。

(2)施工中保持与甲方联系，遇到需要变更的，则需做好相关的签证手续后方可继续施工。

第四条 特别约定

1、施工前，甲乙双方代表到现场对设计方案进行评审，以确认其可行性。

2、乙方严格按甲方认可的设计方案进行施工，未经甲方同意而擅自更改的，超出的费用由乙方自理。

3、若因优化设计方案需要或施工走廊无法按设计方案实施而发生工程量增加的，则需先经甲方签字确认后乙方继续施工，所增加的费用由甲方支付。

第五条 工程款支付方式

1、工程款支付：

第六条 材料供应

工程所用材料，由 方采购及提供， 方必须保证符合国家规定的质量标准和设计预算书要求(材料单价按预算书单价计算，后附综合单价表)，否则甲方有权要求乙方予以更换，所需费用由乙方承担，由此产生工期延误的违约责任由乙方承担。如乙方拒绝更换的，甲方有权立即终止本合同，乙方需支付工程总造价的20%作为违约金并承担违约责任。

第七条 施工管理及质量要求

1、现场施工由乙方负责，甲方有监督权，施工机械、工具、运输车辆由乙方自理,所需费用由乙方承担。

2、乙方应按甲方的要求并按国家现行电力施工规范进行施工，确保供电安全可靠，如有质量问题或竣工验收不合格，属乙方施工部分的由乙方负责免费无偿在三日内返工，工期不予顺延。

3、在施工过程中，如甲方要求变更，需提前通知乙方，乙方按甲方的要求更改。如不告知，施工完成后再提出变更，由此而产生的工料费应根据变更的实际情况另做预算并由甲方支付。

第八条 工期要求

乙方须按合同工期完成工程安装，如乙方逾期完工的，按第十二条执行。

若遇到以下情况，工期相应顺延：

1、甲方对设计方案提出重大变更的;

2、因甲方签字不及时而影响下一步工序施工的;

3、人力不可抗拒的因素(阴雨天气、大网不允许停电、施工环境受干扰等)而延误工期的;

4、因用户青苗赔偿问题而延误工期的。

5、因甲方原因而延误工期的。

第九条 安全生产

1、乙方负责对施工人员进行安全教育，严格遵守安全规范，严禁违章施工，如有违章施工而发生事故，造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部法律后果并承担全部赔偿责任。

2、甲方人员不按安全生产工作规定擅自进入施工现场所造成的事故，由甲方负全部责任。

第十条 检查和返工

1、乙方必须严格按照国家现行的供电安装标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方的检查。

2、如果工程质量出现不符合国家现行的有关技术规范及标准，以及本地供电部门的有关规定，所造成的返工费用及经济损失，由乙方负责，工期不予顺延。

第十一条 竣工验收

1、工程竣工后，由乙方组织相关人员到场验收，并由乙方负责将该工程的有关资料移交给甲方。线路及设备验收合格后，当日起移交给甲方。

2、工程验收不合格，乙方应返工直至合格，工期不顺延，由此造成的工期延误乙方应按照本合同的第十二条第一条乙方责任的约定承担违约责任，返工所发生的一切费用和损失由乙方负责。

3、乙方在竣工后将一套完整工程施工资料提交甲方存档。

4、工程保质期为工程经双方验收合格之日起壹年，如在保质期内因乙方施工原因，工程出现质量问题，乙方应在接到通知后，在3日内完成维修或整改(特殊情况维修时限可以适当延长)，修理所产生的费用由乙方承担，修理期限视质量问题的大小而定。如乙方不能及时完成维修或不予修理，甲方有权交给第三方予以修理，由此产生的费用和造成的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

1、乙方责任

(1)乙方施工工程质量不符合设计和合同约定的，乙方必须在甲方规定的时限内无偿完成修理或返工。

(2)由于乙方原因使工程不能按合同约定的时间交付使用的，每逾期一天，乙方应按工程总造价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同。

2、甲方责任

(1)甲方由于自身原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。但由于国家政策法律改变等原因除外。

(2)工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

(3)如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

(4)由于甲方原因未能在合同约定期限内付款的，每逾期一天，甲方应按逾期付款金额的千分之一向乙方支付违约金。

3、乙方应独立完成本合同规定的工作，不得以任何形式分包或挂靠承包，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付金额为工程总造价的20%作为违约金 。合同效力终止后，乙方应当在3日内清理并退出施工场地，逾期退出的，应每日向甲方支付金额为工程总造价的千分之一作为违约金。

4、合同签订后，如有一方以各种原因或不正当的手段私自毁约视为违约，违约方应按照合同总价款的10%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成守约方的经济损失。

5、纠纷的解决：所有与合同执行有关的争议由双方友好协商解决。如果不能通过协商解决争议，则交由本合同的签订所在地法院管辖通过诉讼解决。

第十三条 附则

1、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方贰份。

2、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字、加盖双方公章或合同专用章之日起生效，工程保修期满之日起终止。

3、本合同签订之日起，双方如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、约定法律文书送达途径：(此项必填)

甲方地址：

收件人姓名： 收件人电话：

乙方地址：

收件人姓名： 收件人电话：

文件、信息、法律文书通过上述通讯方式之一发送即视为送达。一方需改变通讯方式的，必须以书面形式通知对方。

4、本工程项目的预算书为本合同的附件，具有同等的法律效力。

5、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商决定。

(以下无正文)

甲方单位名称： 乙方单位名称：

(签章) (签章)

法定代表人： 法定代表人：

或授权委托人： 或授权委托人:

地址： 地址：

邮编： 邮编：

开户行： 开户行：

帐号： 账号：

年 月 日 年 月 日

第14篇 电力工程施工承包合同书

甲方：______州水务局

乙方：______水电工程局

有限责任公司根据《建筑安装工程承包合同条例》，______州水务局将______县结古镇禅古新村～10线路工程承包给______水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：～10线路工程、变台安装及下户线路安装

一、工程名称：______县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程

二、工程内容：～10线路工程、变台安装及下户线路安装工程

三、工程地点：______县结古镇禅古新村

四、设计单位：______水电勘探设计院

五、工期：20xx_____年_____月_____日至20xx_____年_____月_____日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负______县结古镇禅古新村建设～10线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

二、质量评定部门：由甲方确定。

第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织青海______电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工。

第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30℅。

第九条工程款支付一工程款支付方式：转账或支票二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有______州仲裁委员会仲裁。

第十二条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

第15篇 电力承包工程合同书

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：2、建设地点：3、主要工程内容：工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

第二条工程价款及支付方式

1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写：)。

工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下付款方式：(1)合同签订后，甲方在个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：(2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后/个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的/

%;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后/个工作日内支付给乙方。

第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。

第四条主要设备、材料

1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。

第五条工期

1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期个工作日。

2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：(1)由于不可抗力而被迫停工的;(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;(3)甲方变更计划或变更施工图纸，不能继续施工的;(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;(5)如施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。

第六条设计变更及工程价款调整

1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。

2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需根据设备、材料市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

七、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。

施工中做

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看守、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身伤害，由乙方承担全部法律责任。

3、乙方要在施工之前，组织安全教育培训，增强现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全教育培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。

第八条工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装置安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。

如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。

4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起开始计算，保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付。

第九条双方义务

(一)甲方义务

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境：(1)施工电源;(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;(3)施工作业场地;(4)工地临时材料库;(5)现场施工需要的其他必要条件。

3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。

5、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。

6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

(二)乙方义务

1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

第十条合作事项

1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行第十一条违约责任

1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。

4、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到安全防护义务的，应承担相应赔偿责任。

第十一条附则1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。

协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________

第16篇 电力安装承包合同

甲方：××集团电力建设有限公司签约地点：

乙方：签约时间：________年____月____日

经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议：

一、项目名称：“×××”项目电力安装子项目

二、数量：以该项目实际工程量为准备。

三、施工要求：按施工设计图要求施工。

四、质量标准：按设计图的质量要求。

五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。

六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。

七、价格：350元/平方米确定

八、安全责任问题：施工安全由甲方负责

九、其他约定事项：

1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。

2、供需双方签字本合同生效。

3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

委托代表人：委托代表人：